精选解答
精选解答
1、工程规费就是建筑规费。规费是指政府机关在为特定人履行了一定行为或者在特定人要求使用公有物时，依法向其征收的行政手续费。2、规费是现代社会许多国家在对一部分单位和个人提供特殊服务时所收取的带有工本费性质的一种收费。至于服务中的人工成本一般不在规费之中，因为提供服务的人员是国家公务员，他们的劳动补偿由财政拨款解。工程规费通常情况下由工程施工方承担。工程规费指的是有权部门规定的必须缴纳的费用，其本身也是建设工程费用的组成部分之一。在合法承包的情况下，此项费用的相关权利义务应该由工程承包单位享有及承担。若工程承包单位没有依法缴纳有关规费，有权部门可依法向其进行追缴。所以依照我国法律的相关规定，规费应由施工单位承担。
工程劳务费欠款诉讼时效是三年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。
1、当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。2、利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一) 建设工程已实际交付的，为交付之日;(二) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三) 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
因拖欠工程款产生纠纷的，施工单位通过诉讼追讨工程款时，工程款追讨时效是可以中断的，中断的情形包括权利人向义务人提出履行请求、义务人同意履行义务等。
1、和解。即当事人自行协商解决。2、调解。3、仲裁。将纠纷提交仲裁机构，由其居中裁决的纠纷解决机制。4、诉讼。一方向法院提出请求，由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制，是当事人保护权利的最后屏障。
1、工程合同纠纷，属于专属管辖的案件，只能在工程所在地的法院起诉，不能在异地起诉。2、农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。
要看合同是否约定先付工程款。1、如果合同约定先付工程款，就可以顺延工期。2、否则就不能顺延。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。
1、工程款的支付方式与比例，相应法律只是作了原则性规定，没有具体规定，主要还是靠合同约束，并受《民法典》、《建筑法》及相应的司法解释及地方政府的规定调整。2、关于工程款支付比例，财政部规定是：发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
只要双方都认可工程结算的工程款数额，是可以委托代收工程款的。委托收工程款需要的手续包括：1、授权委托书，写明委托人、被委托人、委托权限、委托期限，这是被委托人行使代收工程款权利的凭证。2、委托收取的工程款凭证。这是被委托人代收工程款数额等的依据。3、委托人和被委托人的身份证明。包括企业的营业执照复印件、个人身份证复印件，这是证明委托人与被委托人身份的证件。
路光亮律师
22873人看过
刘云海律师
19314人看过
苏明浩律师团队律师
10453人看过
金亮律师
5163人看过
江苏致祥律师事务所
3333人看过
张保明律师
李赢律师
杨军律师
冯希律师
张福昊律师
