精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 承包人可以提出理赔的情形是怎样的?

承包人可以提出理赔的情形是怎样的?

2024.04.15 公司法 969人浏览举报
律师回答
由于发包人导致工程变更,给承包人造成损失的,要承担赔偿责任。而在实践中,发包人存在以下行为时,承包人可以要求赔偿:
1、由于发包人技术和管理方面的失误引起的工程变更。
如发包人变更投标时业主和监理工程师已批准的施工方案;或未按合同的技术要求施工,造成工程质量不合格。
2、现行的工程变更实施细则不完善,可操作性不强,或建设过程中没有严格执行设计变更管理办法。
如对变更项目及变更费用的确定方法规定不详细、不具体,强制性欠缺,或对部分工程项目设计变更只批方案,未批增减投资多少和资金来源,或存在着重大设计变更不按程序上报,先实施后报批的现象。
3、合同执行不严密,缺乏有力监督。
如合同签发前或实施中,未按合同规定时间解决征地移民,提供三通一平问题;未按合同规定及时供电、供水,合格的主材或大型施工机械未到位;未按合同规定及时向承包方提供施工图纸等。
4、更改经批准的施工组织设计的工序或者设计改线,或要求压缩工期,提前工程项目的完工时间。
5、发包人变更计划,提供的资料不准确的。
6、发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。
7、发包人修改设计。

风险提示:工期索赔注意事项:
工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
法律依据
《民法典》第八百条
报告编号:NO.20240415*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 承包人可以解除合同的情形是怎样的

    承包人可以解除合同的情形如下:一、发包人未按约定支付工程价款的。二、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的。三、发包人不履行约定的其他协助义务,致使承包人无法施工的。

    刘少威律师 2022.11.28 234人看过
  • 哪些情形下承包人可以请求发包人赔偿其停工损失?

    承包人请求发包人赔偿其停工损失的常见情形主要有以下几个方面:发包人未按合同约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,并因此给承包人造成停工、窝工损失。

    张福昊律师 2022.02.08 763人看过
  • 发包人可以与总承包人订立合同吗

    发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

    杨琳律师 2020.03.05 2165人看过
  • 承包人可以申请哪些施工索赔

    根据相关法律规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

    张保明律师 2018.12.05 1101人看过
  • 承包人的风险有什么

    承包人的风险有:1、因发包人提供的资料不准确,或者未提供必需的工作条件而导致返工、停工或者修改的风险;2、因发包人的原因致使中途停建、缓建的风险;3、发包人不按约定支付价款的风险。

    张保明律师 2022.10.17 394人看过
  • 何为承包人的“停工权”?

    “停工权”是指施工主体在其权利没有得到或者有充分理由证明将得不到保障时具有的暂时停止在建工程项目的权利。我国法律没有规定承包人的“停工权”,但是在一些关于建设工程的法律法规里规定有“有权停止作业”“有权责令停止建设”等表述。

    张福昊律师 2022.02.08 1558人看过
  • 承包人可以将承包的工程交第三人完成吗?

    不可以将主体结构进行分包,根据法律规定,工程分包的合法要件如下:(1)建设工程的主体结构的施工必须由承包人自行完成,不得分包;(2)承包人可以将承包的部分工作交由第三人完成,但须征得发包人的同意。

    张福昊律师 2022.03.16 1886人看过
  • 建筑承包人优先受偿权要怎样适用

    1、在发包人逾期不支付工程款时,建筑工程的承包人可请求人民法院将该工程拍卖,以就工程拍卖价款优先受偿。2、根据法律规定,除按建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可与发包人协议将工程折价,也可申请法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2022.08.22 149人看过
  • 建筑承包人优先受偿权怎样适用的

    1、在发包人逾期不支付工程款时,建筑工程的承包人可请求人民法院将该工程拍卖,以就工程拍卖价款优先受偿。2、根据法律规定,除按建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可与发包人协议将工程折价,也可申请法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2022.08.22 184人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 33048

    精选解答
  • 57152239

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 工程变更致使承包人损失的,该怎样理赔
    由于工程发包人的失误,要求工程变更,经常导致承包人损失,相信有很多人想问工程变更致使承包人损失的,该怎样理赔,其实小编也有疑问,接下来,就跟着华律网小编一起去了解了解这个问题,相信看过后您会有所了解。目前,国内建筑市场竞争激烈,各个承包人为
  • 男方不得提出离婚的情形是怎样的
    提出离婚是夫妻任何一方的权利,但从保护妇女的合法权益和保护军婚的角度出发,民法典对提出离婚作了如下限制。男方不得提出离婚的情形:1、女方在怀孕期间;2、女方在分娩后一年内;3、女方中止妊娠后六个月内。前述情形如果是女方提出离婚的,或人民法院
  • 在哪些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔
    在建筑工程施工的过程中,发包人由于各种各样的原因,会要去变更工程,但是变更工程往往会增加承包人的施工量,从而给其造成损失。那么,在那些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔?华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。在哪些情况下
  • 承包人提出索赔有什么依据
    施工索赔是在施工过程中,承包商根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。法律咨询:承包人提出“索赔”的依据是什么律师回答:“索赔”分延期索
  • 哪些情形承包人可以停缓建
    在工程承包中,工程承包人在符合条件时可以停缓建,那么哪些情形承包人可以停缓建,关于停缓建后发包人有什么责任的法律规定有哪些呢?下面,为华律网小编整理了关于停缓建后发包人有什么责任的法律知识,供大家学习参考。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复