精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 承包人可以申请哪些施工索赔

承包人可以申请哪些施工索赔

2018.12.05 工程建筑 1103人浏览举报
律师回答
1、发包人设计变更。
设计变更是指设计人依据发包人要求调整或对原设计内容进行 修改、完善 、优化,设计变更需经设计人审查并提供变更后的图纸和说明。
实践中,设计变更除本身产生的工期及价款变化外,还可能导致承包人的其他损失,如对已完工工程拆除或修改。对于前述损失,承包人有权在遵守相应索赔时限等程序性要求的前提下向发包人提起索赔。因此,发包人行驶变更权导致工程修改、返工、停工或窝工的,应由发包人承担费用,若该等修改、返工、停工或窝工发生在关键线路上且实质影响工期的,发包人还应顺延工期。
2、发包人拖延提供工程图纸、施工现场、施工条件及基础资料。
通常理解的工程图纸既包括发包人在招标阶段向各投标人提供的招标图纸,又包括发包人在施工阶段向承包人提供的施工图纸。实践中未按约提供施工图纸的情形主要包括:
(一)发包人提供的招标图纸与施工图纸不一致;
(二)发包人违反合同约定期限提供图纸;
(三)发包人提供的图纸存在错误,导致承包人无法施工或暂停施工;
(四)发包人要求变更图纸内容导致承包人暂停施工或返工;
(五)发包人提供的图纸未经审图机构审查。
建筑施工包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等,完成上述施工作业的场所称为“建筑施工现场”或“施工现场”。施工条件一般指为保证承包人完成工程而由发包人提供的基本施工条件。基础资料是指发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信等地下管线资料、气象和水文观测资料、地址勘察资料等,并对所提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。若由于发包人怠于或不适当提供施工现场、条件及基础资料导致工期延误,发包人应承担由此给承包人带来的损失。
对于发包人的上述违约责任,承包人有权要求发包人承担费用或顺延工期,但对于具体费用金额和延长时间以及其合理性均应由承包人承担举证责任。
民法典》第七百九十八条,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
法律依据
《民法典》第八百零三条、第八百零四条、第七百九十八条
报告编号:NO.20181205*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 承包人怎么索赔可得利益

    要求违约方承担违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失;包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

    陈婧婧律师 2024.06.25 68人看过
  • 建筑工程停工承包人怎么索赔

    建筑工程停工的,承包方可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

    朱玉龙律师 2020.10.23 1105人看过
  • 承包人可以将承包的全部工程转包给第三人进行施工吗?

    不可以将承包的工程全部转包给第三人施工,工程分包的合法要件如下:(1)建设工程的主体结构的施工必须由承包人自行完成,不得分包;(2)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,承包人也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的形式分别转包给第三人。

    张福昊律师 2022.03.16 3577人看过
  • 被征地承包人应享受哪些补偿

    被征地承包人应享受地上附着物和青苗的补偿。承包方已将土地承包经营权以转包、出租等方式流转给第三人的,除当事人另有约定外,青苗补偿费归实际投入人所有,地上附着物补偿费归附着物所有人所有。

    袁柏林律师 2020.10.29 289人看过
  • 承包人超越资质等级施工的建设工程施工合同有效吗

    建设工程施工合同无效,根据法律规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当认定无效:1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

    张福昊律师 2022.03.10 1081人看过
  • 发包人可以与总承包人订立合同吗

    发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

    杨琳律师 2020.03.05 2165人看过
  • 承包人可以以发包人未支付工程款为由拒绝进行施工吗

    可以,按约支付价款为发包人主要义务,发包人不按约支付工程款系严重违约行为。当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行请求。

    张福昊律师 2022.02.16 1613人看过
  • 承包人可以提出理赔的情形是怎样的?

    由于发包人导致工程变更,给承包人造成损失的,要承担赔偿责任。而在实践中,发包人存在以下行为时,承包人可以要求赔偿:1、由于发包人技术和管理方面的失误引起的工程变更。2、发包人修改设计等。

    张福昊律师 2022.02.17 967人看过
  • 承包人可以解除合同的情形是怎样的

    承包人可以解除合同的情形如下:一、发包人未按约定支付工程价款的。二、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的。三、发包人不履行约定的其他协助义务,致使承包人无法施工的。

    刘少威律师 2022.11.28 234人看过

张保明

河北英洛智永律师事务所

张保明律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 27990

    精选解答
  • 29008020

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
    华律网小编如何索赔和收集证据是建设工程承包人面对的重要问题,现将自己的经验成果和大家分享: 一、可以向对方提起索赔的项目 1、业主拖延交付合格的施工现场 2、业主拖延交付
  • 发包人与承包人签订施工合同后由于发包人原因并未实际履行承包人能否索赔
    取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业),可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。法律咨询:发包人与承包人签订施工合同后由于发包人原因并未实际履行承包人可索赔吗?律师回答:根据我国《合同法》第113条规定:一
  • 施工合同承包人的权利义务
    在很多时候,如果我们要签订施工合同的话,双方是需要承担一定权利和义务的,那么施工合同中承包人的权利义务是怎样进行规定的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,华律网小编整理了关于这个问题相关的内容,希望对您有所帮助。
  • 建设工程合同承包人何时可索赔
    中国重视法治社会,很多人都知道建筑工程合同包括发包人,承包人和监理三方关系紧密,且相互制约,相互监督履行相关的权利义务。为维护其之间关系,但往往全部依靠施工合同,一旦发生建筑工程合同索赔,我们应该如何应对呢?下面由华律网小编为大家整理相关材料如下,希望大家喜欢!
  • 承包人提出索赔有什么依据
    施工索赔是在施工过程中,承包商根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。法律咨询:承包人提出“索赔”的依据是什么律师回答:“索赔”分延期索
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复