优质问答
优质问答
2020年3月，某能源公司（发包方）与某电力建设公司（承包方）签订了一份300MW风电项目施工合同，合同金额约5700万元，约定工期为305天。然而，施工期间状况频出。承包方因吊车租赁费用暴涨要求调价，但未得到发包方的同意，这导致工程进度严重滞后。到2020年11月，承包方仅完成了10台风机的部分吊装，而合同约定的是31台。发包方见状，发函解除了合同，并委托第三方高价抢工完成剩余工程。之后，发包方以成本增加2107万元为由将承包方诉至法院，要求承包方支付逾期违约金及全部损失。这类工程建设合同纠纷通常的争议焦点和难点在于责任的划分。在这个案例中，发包方认为承包方工期逾期、工程存在质量缺陷，应当承担全部损失；而承包方则认为履约障碍是由多方因素导致的，不应由自己承担全部责任。难点在于如何证明各种因素与损失之间的因果关系，以及如何准确界定各方应承担的责任比例。冯轶男律师代理承包方应诉，采用了一系列专业的思路和策略。-多方因素举证：律师举证证明发包方存在图纸提供滞后、物料供应不足、牧民阻工等问题，并提交了监理纪要、工作联系单等证据链，以此说明履约障碍是由多方导致的。-因果关系分析：引入“风电抢装潮”政策背景，证明吊车租金暴涨属市场系统性风险，且发包方在未招标情况下分包第三方产生高价合同，说明损失与承包方违约无直接因果关系。-施工范围明确：通过竣工结算单证实实际施工仅涉及10、12回路，驳斥发包方对9、11回路损失的索赔，明确争议的施工范围。-协作义务证明：证明承包方已配合部分竣工资料移交，反驳发包方“拒不配合”的主张，强调承包方履行了协作义务。在这类工程合同纠纷中，涉及的核心法律逻辑是违约责任的认定和责任比例的划分。根据我国《民法典》的相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。如果一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担违约责任。但在判断违约责任时，需要考虑是否存在不可抗力、对方过错等因素。在这个案例中，吊车租金暴涨属于市场系统性风险，类似不可抗力因素；发包方存在图纸提供滞后、物料供应不足等过错，这些因素都影响了承包方的履约能力，因此不能简单地认定承包方承担全部责任。法院采纳了冯轶男律师的部分辩护意见，认定损失系“发包方提前分包、付款争议、市场客观因素”等多重原因导致。依据公平原则，法院作出如下判决：1.合同于2020年11月18日解除；2.承包方按损失总额的20%承担赔偿责任，即421.5万元（较原诉求减损1686万元）；3.支持竣工资料移交要求；4.案件受理费、鉴定费由双方各半负担。从这个个案可以上升到整个工程建设领域的合同纠纷处理。对于企业来说，在签订工程合同时，应注意以下几点：-合同条款明确：详细约定双方的权利义务、工期、质量标准、价款支付方式、违约责任等内容，避免模糊不清导致纠纷。-风险评估：对可能出现的市场风险、政策风险等进行评估，并在合同中约定相应的应对措施。-证据收集：在履约过程中，注意收集和保存各种证据，如工作联系单、会议纪要、监理报告等，以便在发生纠纷时能够证明自己的主张。-沟通协商：遇到问题及时与对方沟通协商，寻求解决方案，避免矛盾激化。在处理复杂的工程合同纠纷时，专业律师的经验和能力至关重要。冯轶男律师作为内蒙古孚本律师事务所主任律师，拥有12年的执业经验，承办过大量的民事、刑事以及非诉案件。她在处理工程合同纠纷方面，能够精准把握案件的核心争议，运用专业的法律知识和丰富的实践经验，为客户制定合理的解决方案，最大限度地维护客户的合法权益。如果您在工程建设领域遇到类似的法律问题，不妨咨询专业律师，让专业的人做专业的事。律师信息-姓名：冯轶男-性别：女-执业机构：内蒙古孚本律师事务所-执业年限：12年-执业证号：11502201411776764-服务地区：内蒙古-包头-联系地址：内蒙古包头市青山区恒通城尚城A座804号-教育背景：本科—包头医学院法学专业学士学位-职务或者称谓：包头市律师协会会员、内蒙古孚本律所主任律师、包头市宣传联络委员会成员
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
