优质问答
优质问答
冯轶男律师拥有法学学士学位，是包头市律师协会会员、包头市宣传联络委员会成员。她投身律师行业已有12年，在这12年里，她承办了大量的民事、刑事以及非诉案件，业务范围广泛，涵盖保险理赔纠纷、道路交通事故人身损害赔偿纠纷、民间借贷纠纷、房地产纠纷、劳动争议、婚姻家庭纠纷等民事领域，经济犯罪、职务犯罪、暴力犯罪等刑事领域，以及公司设立、常年法律顾问等非诉业务。此外，她还提供代办查询、复印工商档案、代办会见等服务。冯轶男律师始终秉持着“您的需求则是我的工作目标”这一理念，将复杂的法律融入日常，用通俗易懂的方式为客户解决法律难题。下面，通过一个她代理的典型案例，感受她的专业与智慧。2020年3月，某能源公司（发包方）与某电力建设公司（承包方）签订了一份300MW风电项目施工合同，合同金额约5700万元，约定工期为305天。然而，在施工期间，承包方面临吊车租赁费用暴涨的问题，要求调价却未得到发包方的同意，导致工程进度严重滞后。到2020年11月，承包方仅完成了10台风机的部分吊装，而合同约定是31台。发包方见状，发函解除了合同，并委托第三方高价抢工完成剩余工程。随后，发包方以成本增加2107万元为由，将承包方诉至法院，要求承包方支付逾期违约金及全部损失。在这个关键时刻，冯轶男律师接受了承包方的委托，为其进行应诉。面对发包方的诉求，冯轶男律师提出了一系列核心抗辩观点。首先，她指出履约障碍是由多方原因导致的。她通过举证证明，发包方存在图纸提供滞后、物料供应不足、牧民阻工等问题，并提交了监理纪要、工作联系单等证据链，以此说明承包方工程进度滞后并非完全是自身原因造成的。其次，冯轶男律师认为损失与违约没有直接的因果关系。她引入了“风电抢装潮”的政策背景，指出国家补贴截止期限导致吊车租金暴涨，这属于市场系统性风险。而且，发包方在未进行招标的情况下就将工程分包给第三方，从而产生了高价合同。再者，她明确了争议回路的施工范围。通过竣工结算单，她证实实际施工仅涉及10、12回路，有力地驳斥了发包方对9、11回路损失的索赔。最后，冯轶男律师强调了承包方已经履行了协作义务。她证明承包方已配合部分竣工资料的移交，反驳了发包方“拒不配合”的主张。经过冯轶男律师的努力，法院采纳了她的部分辩护意见。法院认定，损失是由“发包方提前分包、付款争议、市场客观因素”等多重原因导致的。依据公平原则，法院作出了如下判决：合同于2020年11月18日解除；承包方按损失总额的20%承担赔偿责任，即421.5万元，较原诉求减损了1686万元；支持发包方要求承包方移交竣工资料的要求；案件受理费、鉴定费由双方各半负担。这个案例充分展示了冯轶男律师在处理复杂工程纠纷时的专业能力和精准判断。她通过深入分析案件事实，运用法律知识和证据，为客户成功减损超1600万元，为企业在复杂工程纠纷中合理规避风险提供了典型的裁判思路。在日常的法律工作中，冯轶男律师总是以客户为中心，用通俗易懂的语言为客户解释法律问题，让客户能够清楚地了解自己的权利和义务。她深知，法律不仅仅是冰冷的条文，更是维护公平正义、保障客户合法权益的有力武器。如果您在内蒙古包头地区遇到了法律问题，无论是民事纠纷、刑事辩护，还是非诉业务，都可以寻求冯轶男律师的帮助。她将以专业的态度、丰富的经验和真诚的服务，为您排忧解难，守护您的合法权益。您可以前往内蒙古包头市青山区恒通城尚城A座804号内蒙古孚本律师事务所，与冯轶男律师面对面交流，让她为您提供专业的法律解决方案。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
