优质问答
优质问答
于丽律师，一位拥有12年执业经验的专业法律人，凭借其深厚的法学功底和丰富的实战经验，为众多当事人提供了高效、精准的法律解决方案。于丽律师2012年以优异成绩通过司法考试，曾担任北京朝阳法院调解员、律所合伙人等重要职务。她带领律师团队数十人，成功代理4000多项各类法律委托事务，在处理疑难重大民商事案件等领域具有丰富经验。她还是北京科教频道《律师帮帮忙》《法治进行时》栏目出镜律师，获得观众一致好评。工程纠纷：精准抗辩追回工程款某地质勘查公司与沈阳某温泉酒店签订地热钻井工程合同，酒店未验收便擅自使用，还以质量问题拒付工程款。于丽律师紧扣“发包人擅自使用未验收工程，无权以质量问题抗辩付款”的司法解释，精准抓住案件关键突破口。她固定酒店擅自取水使用、工期顺延无异议等关键事实，反驳酒店虚假主张。针对酒店反诉，逐一论证合同已履行完毕、施工方无违约，全面驳回对方不合理诉求。最终，为勘查公司追回2149675元欠付工程款。这里结合本案为大家补充一个关键法律知识点：-法条原文：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。-通俗化解释：就好比你买了一件衣服，没检查就直接穿了，之后又说衣服质量不好要退货，这是不合理的。在工程领域也是一样，发包人没验收就用了工程，再以质量问题拒付工程款，法律是不支持的。-案例关联说明：该规则支撑了案例中勘查公司的抗辩，酒店擅自使用工程后，就不能再以质量不达标为由拒付工程款。在法律的道路上，于丽律师始终秉持“勤奋敬业、务实高效、诚信为民、法律至上”的执业理念，用专业和智慧为当事人解决了一个又一个难题。如果您在法律上遇到困扰，不妨寻求专业律师的帮助，让法律的阳光照亮您的维权之路。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
