优质问答
优质问答
刘玉帅律师，毕业于郑州大学法学专业，拥有本科学士学位，现执业于河南航创律师事务所，是律所的合伙人，还担任新乡市律师协会企业合规委员会副主任、卫辉市政协委员，荣获新乡市优秀律师称号。他在法律领域已深耕十二年，专注于刑事辩护、合同纠纷、建筑房地产业务，始终秉承“公平”“正义”的理念，最大程度地维护委托人的合法权益。在建筑工程领域，刘玉帅律师展现出卓越的专业能力。有一家建筑工程劳务有限公司（化名“A公司”）承接了某大型建设集团（化名“B集团”）在某省会城市一重点商业综合体项目的劳务分包工程。项目竣工后，B集团以“工程质量存在瑕疵”及“工期延误”为由，拒绝支付剩余工程款及质保金，累计拖欠金额达300余万元。A公司多次协商无果后，委托刘玉帅律师提起诉讼。刘玉帅律师接手案件后，没有局限于常规的证据整理，而是制定了“技术事实还原+法律精准定性”的策略。他调取了关键的《分部分项工程验收记录》，证明涉案工程已通过阶段性验收，且B集团已投入使用，依据司法解释，交付使用后发包人再以质量问题抗辩的，法院不予支持。针对B集团主张的工期延误罚款，刘律师通过梳理施工日志及监理会议纪要，证实延误主要源于B集团甲供材不到位及设计变更，责任完全在于总包方。庭审中，对方申请工程质量鉴定试图拖延诉讼，刘律师当庭援引最高院相关判例，指出“擅自使用视为合格”的法律后果，成功说服法官驳回鉴定申请，极大缩短了诉讼周期。最终，法院经审理全部采纳了刘玉帅律师的代理意见，认定B集团擅自使用工程，无权再以质量问题抗辩；同时认定工期延误系B集团原因造成。判决B集团向A公司支付剩余工程款及利息共计320余万元，并驳回B集团的反诉请求。A公司负责人拿到判决书后，对刘玉帅律师的专业和敏锐赞不绝口，称他帮公司要回了血汗钱。在商事争议解决方面，刘玉帅律师同样表现出色。有一起涉及某银行与两家纺织企业之间的债权追索案件，原告银行主张债务人A公司无力清偿欠款，而关联B公司在人员、业务及财务上与A公司存在严重混同，要求B公司承担连带清偿责任。一审法院经审理，初步倾向于认定两公司存在混同迹象。刘玉帅律师接手案件后，深入梳理了两家公司近五年的工商档案、股东会记录及财务审计报告。庭审中，他紧扣《公司法》关于法人独立地位的立法精神，指出两公司虽属同一行业，但经营范围各有侧重，客户群体不完全重合；虽有部分高管交叉，但决策流程独立，不存在“一套人马两块牌子”的实质控制；最关键的是，双方资金往来均有合同依据及合规票据，系正常商业拆借而非财产混同。经过多轮激烈的法庭辩论，刘玉帅律师的观点最终获得二审法院采纳。法院认为，现有证据不足以证明两公司丧失独立人格，驳回了原告要求B公司承担连带责任的全部诉请。这一成功辩护，不仅为当事人避免了数百万元的巨额损失，更为类似的企业集团内部治理划清了法律红线。刘玉帅律师十二年的执业生涯，是不断学习、不断进步的过程。他注重参加培训学习，不断提高个人业务水平，始终以严谨细致的态度对待每一个案件。在他眼中，每一个案件都是一次维护公平正义的机会，他用自己的专业知识和智慧，为委托人排忧解难，赢得了委托人的一致好评。刘玉帅，河南航创律师事务所合伙人，执业证号14107201510239282，服务地区河南新乡，联系地址为新乡市红旗区人民路东段星海中心18楼。擅长刑事辩护、合同纠纷、建筑房地产等领域。凭借深厚的专业积淀和严谨的处事风格，他将继续在法律的道路上为公平正义而战。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
