曾国庆律师成功代理工程合同纠纷，为A公司挽回重大经济损失

商业活动里，合同纠纷屡见不鲜，处理不当会让企业遭受巨大损失。湖南天戈律师事务所的曾国庆律师，凭借丰富诉讼经验和专业法律素养，成功代理一起建设工程施工合同纠纷案件，帮当事人A公司解决了与B公司的复杂纠纷。
胜诉结果，彰显专业实力
本案中，A公司与B公司就工程总造价、已付款项等诸多事项产生巨大分歧，未能自行完成结算。A公司向法院起诉，请求判令B公司支付剩余工程款、逾期付款违约金、鉴定费，并主张对案涉工程享有价款优先受偿权。最终，法院判决B公司于判决生效十日内，向A公司支付剩余工程款320万+元，同时承担部分逾期利息和鉴定费。虽然A公司要求支付逾期付款违约金、主张工程价款优先受偿权的诉求被驳回，但整体上为A公司挽回了重大经济损失。
抽丝剥茧，攻克核心争议焦点
曾国庆律师在处理此案时，面对的是一个错综复杂的局面。本案核心围绕合同效力、工程结算标准、费用认定、款项抵扣、逾期利息、优先受偿权五大争议焦点展开。在合同效力认定方面，曾律师指出案涉《建筑工程承包合同》及《补充协议书》均为双方真实意思表示，签约主体具备相应资质，内容不违反法律强制性规定，两份合同均合法有效，这为后续的争议解决奠定了基础。在工程结算标准上，双方虽未就“下浮11%”签订正式书面补充协议，但B公司工作人员在多份付款审批文件中签字确认按该标准结算，且双方实际履行多年，曾律师以此作为关键证据，让法院认定视为双方协商一致变更结算条款，工程统一按“下浮11%”计算。
全面考量，解决其他复杂问题
除了上述关键问题，案件中还涉及可抵扣款项与欠付工程款核算、逾期付款违约金及利息认定、工程价款优先受偿权认定、鉴定费分担等多个问题。曾律师考虑到案涉工程存在工期延误情况，结合疫情、停工等客观因素，为A公司争取到酌情顺延工期，同时依据合同约定，将工期违约处罚总额控制在工程总造价的1%以内，并从工程款中扣除。对于项目分摊费用和防水保修金，也按照合同约定进行了合理核算和扣除。在逾期付款违约金及利息认定上，曾律师结合实际情况，为A公司争取到了按年利率3.85%分段计算逾期利息。在工程价款优先受偿权方面，由于建设工程价款优先受偿权行使期限最长为十八个月，且案涉工程房屋已交付业主使用，房屋性质不宜折价、拍卖，最终法院驳回了A公司该诉求。对于鉴定费分担，法院认为双方均存在过错，酌定由双方平均分摊。
如果您在建设工程、合同、借贷、交通事故、侵权、婚家等领域遇到法律问题，不妨寻求曾国庆律师的帮助。曾律师具有丰富的诉讼经验，能够为您提供全流程的法律服务，为您排忧解难。