精选解答
精选解答
报告编号：NO.20220216*****
【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告
(服务时间: 09:00-19:00)
发包人未对隐蔽工程及时进行检查，承包人可以据此顺延工期，根据我国法律法规的相关的规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
1、不可以，应当继续按照合同约定执行，春节不属于不可抗力或者情势变更情形。2、《中华人民共和国民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
拖欠工程款可顺延工期，但承包人必须事先发过书面催告。对方提供适当担保的，应当恢复履行。顺延工期后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。
工程承包人能够进行转包。法律只是禁止承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人或者是将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人，但是并不限制承包人将建设工程的一部分转包给第三人，因此，工程承包人能够进行转包。
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意工期顺延。
建设工程施工合同无效，根据法律规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当认定无效：1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
以下情形可以合法顺延工期：1、工程量增加。2、发包人变更设计。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。4、发包人未按约支付工程款。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当等等。
发包人未对隐蔽工程及时进行检查，承包人可以据此要求赔偿损失，根据我国法律法规的相关的规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
建设工程承包人的责任有：按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工；接受发包人的监督；确保建设工程质量达到合同约定的标准；发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，承包人可以诉请人民法院解决。
快速咨询在线专业律师
3分钟快速回复
张福昊律师
聂俊律师
李遥律师
张保明律师
