精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 由不可抗力导致的工程索赔可以索赔什么?

由不可抗力导致的工程索赔可以索赔什么?

2024.04.15 公司法 4806人浏览举报
律师回答
根据法律规定,不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,出现不可抗力有些损失也是需要进行赔偿的。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; (4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 【温馨提示】若对问题还有疑问,可快速咨询律师,华律甄选27万+优质律师,三重认证保护,请放心咨询。 【延伸知识】不可抗力主要包括以下几种情形: (1)自然灾害:如地震、台风、洪水、冰雹、火灾、暴风雨、雪灾、海啸等; (2)政府行为,如征收、征用; (3)社会异常事件,如罢工、骚乱、战争等。
法律依据
《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
报告编号:NO.20240415*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 因不可抗力导致工程停工怎么索赔?

    不可抗力索赔的方式是协商或诉讼等。因不可抗力导致工程停工的索赔:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

    张福昊律师 2022.02.17 4344人看过
  • 建筑工程不可抗力索赔原则是什么

    因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

    张保明律师 2019.01.11 6261人看过
  • 工程中因不可抗力产生的索赔由哪一方承担?

    因不可抗力事件导致的费用索赔:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

    张福昊律师 2022.02.17 9736人看过
  • 不可抗力因素导致的损失由什么承担

    不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生,人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的,因此通常是免责的,法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

    陈婧婧律师 2024.04.24 43人看过
  • 发生不可抗力,施工单位可以获得索赔吗?

    因不可抗力而不能履行合同的,要相应地免除或减轻责任。所以,不是有了不可抗力就一定会免除全部责任,免除责任的程度应视施工事故的具体情况而定。如果业主有过错的,业主还是应当负部分责任,这时候施工方可以就业主承担责任的范围向业主索赔。

    张福昊律师 2022.02.17 3110人看过
  • 不可抗力导致合同无法履行怎么解决

    根据法律规定:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

    余陆逊律师 2020.08.21 1963人看过
  • 不可抗力导致的合同违约怎么办

    根据《民法典》第590条,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

    王鹤然律师 2022.06.02 373人看过
  • 不可抗力导致合同无法履行怎么处理

    不可抗力导致合同无法履行,会出现免责情形,且当事人一方负有及时通知,证明义务。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力影响的大小,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。

    王鹤然律师 2020.05.21 3628人看过
  • 不可抗力导致合同迟延履行可以免责吗

    因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。如果是当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

    2023.01.05 146人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 32915

    精选解答
  • 50684198

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 工程索赔过了期限还能索赔吗
    因工程问题产生纠纷的,权利人可以向法院起诉,权利人向法院主张权利时,要注意诉讼时效问题,超过诉讼时效对起诉人是不利的,人民法院不得主动适用诉讼时效规定,所以工程索赔过了诉讼时效的,仍然可以向法院起诉,但义务人可以提出不履行义务的抗辩。下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
  • 工程窝工怎么索赔
    工程在施工过程中容易发生一些纠纷,比如窝工情况,这样会造成工程停工,影响进度,建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。下面由华律网小编为大家解答。
  • 工程窝工怎么索赔
    签订工程建设合同时,一般要确定工程施工期限。而在现实生活中,可能会因为发包人的原因造成工程无法延期施工,造成工程窝工发生,建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。下面由华律网小编进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
  • 怎么进行工程索赔
    索赔必须以合同为依据;及时、合理处理索赔;必须注意资料的积累;加强索赔的前瞻性,有效避免过多的索赔事件的发生。关于怎么进行工程索赔的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 工程索赔期限
    在建筑工程中,发包方与施工方需要严格遵守合同的义务性规定,如果一方违约的,对方当事人可以主张损害赔偿,索赔是有时限的,那么,工程索赔期限是怎样的呢?今天,华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。工程索赔的时限是指各类标准施工
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复