精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 因不可抗力导致工程停工怎么索赔?

因不可抗力导致工程停工怎么索赔?

2024.04.15 公司法 4229人浏览举报
律师回答
不可抗力索赔的方式是协商或诉讼等。因不可抗力导致工程停工的索赔:
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;
2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;
4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;
5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
【延伸知识】不可抗力主要包括以下几种情形:
(1)自然灾害:如地震、台风、洪水、冰雹、火灾、暴风雨、雪灾、海啸等;
(2)政府行为,如征收、征用;
(3)社会异常事件,如罢工、骚乱、战争等。
法律依据
《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
报告编号:NO.20240415*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 由不可抗力导致的工程索赔可以索赔什么?

    根据法律规定,不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,出现不可抗力有些损失也是需要进行赔偿的。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

    张福昊律师 2022.02.17 4656人看过
  • 工程中因不可抗力产生的索赔由哪一方承担?

    因不可抗力事件导致的费用索赔:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

    张福昊律师 2022.02.17 9590人看过
  • 不可抗力导致合同无法履行怎么解决

    根据法律规定:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

    余陆逊律师 2020.08.21 1954人看过
  • 不可抗力导致合同无法履行怎么处理

    不可抗力导致合同无法履行,会出现免责情形,且当事人一方负有及时通知,证明义务。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力影响的大小,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。

    王鹤然律师 2020.05.21 3604人看过
  • 不可抗力导致的合同违约怎么办

    根据《民法典》第590条,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

    王鹤然律师 2022.06.02 366人看过
  • 建设工程中,因不可抗力事件导致费用的承担原则是什么?

    因不可抗力事件导致的损失承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

    张福昊律师 2022.02.17 4252人看过
  • 因不可抗力合同无法履行如何终止

    如果出现的情况属于不可抗力,而致使合同无法履行的,可以要求解除合同,合同解除的,该合同的权利义务关系终止。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。

    聂俊律师 2021.04.22 1510人看过
  • 因不可抗力合同不能履行怎么赔付

    不可抗力合同不能履行的,不需要赔付。基于不可抗力因素属于非人力可控的,因此双方当事人对此均不需承担责任。不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

    王鹤然律师 2020.05.25 1590人看过
  • 因不可抗力无法开店怎么处理

    因不可抗力无法开办加盟店,可以依法解除特许加盟合同。虽然加盟商可以根据不可抗力原因解除合同,但并不意味着加盟商就可以绝对的完全免责。如是加盟商迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

    顾斌律师 2022.07.26 345人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 32920

    精选解答
  • 50219724

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 建筑工程停工索赔范本怎么写
    要是建筑工程停工了开发商可以依法索赔,因为停工会对工程进度造成影响,那建筑工程停工索赔范本?接下来由华律网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识,欢迎大家阅读!
  • 工程停工多久可以进行索赔
    很多的工程都是通过承包的形式进行的,工程承包的话就要签订相关的协议,工程就必须按照规定的时间完成,但是很多时候出现工程停工,工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都可以要求赔偿。华律网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。
  • 工程停工多久可以提出索赔
    工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都可以要求赔偿。那么工程停工多长时间可以提出索赔?华律网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。
  • 工程停工多久可以进行索赔
    发包人将工程发包给承包人后,要与承包人签订承包合同,承包合同要确定工程的期限。而工程在施工的过程中,有可能因种种原因造成停工的,工程停工多长时间可以进行索赔?华律网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。
  • 工程停工费用多久可以索赔
    在建设工程已经停工了之后,肯定会受到相关的损失的,如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。华律网小编整理了以下相关的法律知识,希望对你有所帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复