精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 隐蔽工程中发包人未及时检查而造成的停工损失如何承担?

隐蔽工程中发包人未及时检查而造成的停工损失如何承担?

2024.04.11 公司法 1229人浏览举报
律师回答
由发包人承担。隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

风险提示:关于隐蔽工程的检查验收,应当注意以下规则:
(1)承包人的通知义务。
即在隐蔽工程隐蔽之前,承包人应当及时通知发包人进行检查,以确定工程质量是否符合合同约定和法律法规规定的要求。怠于通知或未及时通知造成的损失,由承包人承担。
(2)对隐蔽工程在隐蔽前的检查,既是发包人的权利,又是发包人的义务。
在发包人没有及时检查的情况下,承包人也不能自行检查后将工程隐蔽。同时,法律赋予承包人可以因此顺延工程日期,并享有请求赔偿停工、窝工损失的权利。
法律依据
《民法典》第七百九十八条
报告编号:NO.20240411*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 发包人未对隐蔽工程及时进行检查,承包人能否据要求赔偿损失

    发包人未对隐蔽工程及时进行检查,承包人可以据此要求赔偿损失,根据我国法律法规的相关的规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

    张福昊律师 2022.03.16 1195人看过
  • 发包人未对隐蔽工程及时进行检查,承包人能否据此顺延工期?

    发包人未对隐蔽工程及时进行检查,承包人可以据此顺延工期,根据我国法律法规的相关的规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

    张福昊律师 2022.01.24 1041人看过
  • 因发包人造成工程停工如何索赔

    因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。

    朱玉龙律师 2020.10.21 1843人看过
  • 发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备等造成的停工损失由谁来承担?

    停工损失由发包人承担。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

    张福昊律师 2022.01.18 1602人看过
  • 哪些情形下承包人可以请求发包人赔偿其停工损失?

    承包人请求发包人赔偿其停工损失的常见情形主要有以下几个方面:发包人未按合同约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,并因此给承包人造成停工、窝工损失。

    张福昊律师 2022.02.08 958人看过
  • 勘察设计合同中发包人的义务是什么

    发包人在勘察设计合同中,主要负有以下义务:1、支付价款;2、按照合同约定提供开展勘察、设计工作所需要的基础资料、技术要求并对文件的时间、进度和资料的可靠性负责;3、按照合同约定提供必要的协作条件;4、按照诚实信用原则的要求,一经签订合同,就不能随意变更计划。

    何子豪律师 2024.03.22 190人看过
  • 工程发包人违法分包需要承担什么责任

    工程违法分包属于严重的违法行为,其法律后果如下:行政责任:施工单位将承包的工程违法分包的,责令改正,没收违法所得,处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对于接受违法分包的施工单位,处1万元以上3万元以下的罚款。

    郭世斌律师 2019.06.25 3532人看过
  • 如何应对发包人拖欠工程款

    可以协商、调解、仲裁、诉讼。当事人双方应冷静地听取对方的意见,进行充分的协商,争取达成一致意见。如果双方不能协商一致,可以请第三方进行调解。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。

    张保明律师 2019.08.02 1194人看过
  • 发包人拖欠工程款怎么处理

    一、协商解决。比如对方平时的信用良好,仅仅是一时资金周转不灵,要求延迟付款或者分期付款,并非恶意赖帐的,就可以考虑通过协商的方式解决,不一定要通过法律手段。二、协商不成的,在应付工程款之日起三年内到法院起诉。

    张福昊律师 2022.02.25 1266人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 30272

    精选解答
  • 57525733

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 应该怎样进行隐蔽工程的检查
    在进行工程建设的时候,建设单位是工程质量的主要负责人,所以建设单位是有权对施工方的施工行为进行监督的,确定施工过程中符合相关的要求,那么实践中应该怎样进行隐蔽工程的检查?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 停工窝工损失如何主张
    停工窝工损失如何主张?华律网小编在下文就为大家带来问题的解答,希望对大家有所帮助。
  • 因发包人造成工程停工如何索赔
    因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
  • 停工损失的界定和计量
    停工损失是指生产车间或车间内某个班组在停工期间因减产、停电、待料、机器设备发生故障等原因而造成的损失。下面华律网小编来为你解答,希望对你有所帮助。停工损失的定义即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解,企业停工并非都会带来损失,如
  • 停工窝工的损失应当如何认定
    如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建或者缓建并要求发包人承担停工、窝工损失。工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要条件,保证工程建设顺利进行。停工窝工的损失应当如何认定?下面华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复