林涵律师代理肖XX装饰装修合同纠纷，助其获法院胜诉判决

林涵律师毕业于福建师范大学，法学本科学历，是福建君来律师事务所副主任律师。他做事细致认真，凭借扎实的法学理论功底，执业9年来线上线下帮助人数达3000+，获得了当事人的高度认可。下面为大家详细介绍林涵律师代理的肖XX（化名）装饰装修合同纠纷案件。
案情简介：装修违约打乱乔迁计划
肖XX（化名）与王XX（化名）是邻居，王XX（化名）是三明市XX设计工程有限公司的法人。2021年3月21日，肖XX（化名）与该公司及王XX（化名）签订了《三明市XX装修施工合同》，约定公司包工、包辅助材料，合同总价款224000元，工期从2021年3月22日至2021年8月30日，若因被告原因逾期竣工，每日需支付肖XX（化名）100元。肖XX（化名）先后支付了215000元装修款。然而，从2021年5月开始，公司消极怠工。肖XX（化名）早早就告知公司自己的乔迁日期是2021年12月11日，公司也承诺能在合同约定的竣工日期前完工，但到了竣工日仍未完成。在肖XX（化名）的催促下，公司表示可以在乔迁日前完工，可直到2021年12月7日，却告知无法完工，这打乱了肖XX（化名）的乔迁计划。
2021年12月11日，双方达成《补充协议》，约定原合同工期延误给肖XX（化名）造成的损失30000元由公司承担，应于2021年12月13日支付；公司承诺于2021年12月30日前完工，2022年1月1日验收，若未按时完工，需支付违约金30000元，并退还肖XX（化名）已支付但未完成部分的全额费用，违约金不足以弥补损失的，肖XX（化名）可继续追偿。但协议签订后，公司仅支付了10000元赔偿款，余款20000元未付，也未按期完工，构成违约。经确认，公司需退还肖XX（化名）70229元。
诉讼请求：维护合法权益
肖XX（化名）向法院提出多项诉讼请求，包括判令解除与公司签订的《三明市XX装修施工合同》和《补充协议》；要求公司退还70229元；支付损失余款20000元及违约金30000元；并由公司承担本案的诉讼费和保全费。
法院认定：依法依规裁决
法院经审理认为，肖XX（化名）与公司签订的合同和协议是双方真实意思表示，内容未违反法律法规强制性规定，合法有效，双方应按约定履行权利和义务。公司未能按《补充协议》约定按时完成装修工程，双方于2022年1月4日已对合同履行情况进行对账和结算，合同和协议已终止，无需解除，所以对肖XX（化名）解除合同和协议的诉讼请求不予支持。
根据相关法律规定，公司作为企业法人，应以其全部财产对公司债务承担责任，法定代表人王XX（化名）以法人名义从事的民事活动，法律后果由法人承受，因此肖XX（化名）要求王XX（化名）共同承担民事责任于法无据，不予支持。
公司未按合同约定工期完成装修工程，构成违约，应向肖XX（化名）退还70229元，并支付违约金。考虑到本案实际情况，法院酌定违约金为70229元×20%=14045.8元。此外，公司还应支付肖XX（化名）损失余款20000元。关于空调风管机价格问题，因双方未能协商一致且空调品质、价格未明确，待双方进一步提供证据后再解决，本案暂不处理。对于公司提出的增项工程，均发生在2022年1月4日对账结算前，不予认定。
法院判决：正义终得伸张
依照相关法律规定，法院作出如下判决：三明市XX设计工程有限公司于判决生效之日起五日内向肖XX（化名）退还70229元；赔偿肖XX（化名）20000元；支付违约金14045.8元；驳回肖XX（化名）其他诉讼请求。若未按判决指定期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。
在这起案件中，林涵律师凭借专业的法律知识和丰富的办案经验，为肖XX（化名）争取到了应有的权益，再次展现了他出色的业务能力和对当事人负责的态度。