林涵律师代理装饰装修合同纠纷，为当事人赢取胜诉判决

林涵律师毕业于福建师范大学，法学本科出身，现任福建君来律师事务所副主任。他是三明市优秀青年律师，执业9年来，线上线下帮助人数达3000+，凭借扎实的法学理论功底和勤勉尽责的态度，赢得了当事人的高度认可。在众多成功案例中，代理肖XX（化名）装饰装修合同纠纷一案，充分展现了他在合同纠纷领域的专业能力。 案情缘起：装修违约引纠纷 肖XX（化名）与王XX（化名）是邻居，王XX（化名）是三明市XX设计工程有限公司的法人。2021年3月21日，肖XX（化名）与该公司及王XX（化名）签订了《三明市XX装修施工合同》，约定公司包工、包辅助材料，合同总价款224000元，工期从2021年3月22日至2021年8月30日，若因被告原因逾期竣工，每日需支付100元。肖XX（化名）先后支付了215000元装修款。然而，从2021年5月开始，公司消极怠工。肖XX（化名）早早就告知了乔迁日期为2021年12月11日，公司也承诺能在合同约定竣工日期前完工，但到了竣工日仍未完成。虽经肖XX（化名）多次催促，公司表示可在乔迁日前完工，可直至2021年12月7日，却告知无法完工，这打乱了肖XX（化名）的乔迁计划。 补充协议：再添违约风波 2021年12月11日，肖XX（化名）与公司达成《补充协议》。协议约定原合同工期延误给肖XX（化名）造成的30000元损失由公司承担，应于2021年12月13日支付；公司承诺于2021年12月30日前完工，2022年1月1日验收，且工期已考虑各种不利因素；若未按时完工，需支付违约金30000元，并退还肖XX（化名）已支付但未完成部分的全额费用，违约金不足以弥补损失的，肖XX（化名）可继续追偿。但签订协议后，公司仅支付了10000元赔偿款，余款20000元未付，也未按期完工，再次构成违约。经确认，公司需退还肖XX（化名）70229元。 诉讼请求：维护合法权益 肖XX（化名）委托林涵律师提起诉讼，请求判令解除与公司签订的《三明市XX装修施工合同》和《补充协议》；判令公司退还70229元；支付损失余款20000元及违约金30000元；承担本案的诉讼费、保全费。 法院认定：公正裁决显专业 林涵律师在庭审中充分阐述法律观点。法院认定，双方签订的合同和协议系真实意思表示，合法有效。公司未能按《补充协议》约定按时完成装修工程，合同和协议已终止，无需解除，故对肖XX（化名）解除合同的请求不予支持。根据相关法律规定，法定代表人以法人名义从事的民事活动，法律后果由法人承受，所以肖XX（化名）要求王XX（化名）共同承担责任于法无据，不予支持。公司未按约定工期完工构成违约，应退还70229元，并支付违约金。考虑实际情况，法院酌定违约金为70229元×20%=14045.8元。对于原合同工期延误造成的30000元损失，公司已支付10000元，尚欠20000元未付，法院支持肖XX（化名）要求支付损失余款的请求。关于空调风管机价格问题，因双方未协商一致且相关信息未明确，本案暂不处理。对于公司提出的增项工程，因均发生在对账结算前，不予认定。 法院判决：胜诉彰显实力 最终，法院依照相关法律规定作出判决：三明市XX设计工程有限公司于判决生效之日起五日内向肖XX（化名）退还70229元；赔偿20000元；支付违约金14045.8元；驳回肖XX（化名）其他诉讼请求。林涵律师凭借专业的法律知识和出色的庭审表现，成功为肖XX（化名）维护了合法权益，在装饰装修合同纠纷领域又添一胜诉佳绩。