专业律师何政:多领域纠纷维权,为当事人争取最大利益
解析
任某某等30多名乘客乘车遭遇交通事故,任某某重伤面临安装义眼的难题;某建设集团与某置业公司因建设工程合同产生纠纷,建设方起诉索要工程款,开发商却反诉索赔逾1.2亿元;某装修公司承建酒店装修项目,结算时因“固定总价”约定,发包人拒付增项款及设计费。这些案件在进入何政律师手中之前,当事人都面临着巨大的困境和挑战。
何政律师,江苏引航律师事务所合伙人,现任淮安市青年律师工作委员会委员、淮安市党委政府法律顾问业务委员会委员、江苏引航律师事务所争议解决法律事务部副部长。执业4年来,他专注于争议解决及企业法律顾问领域,在建设工程、公司商事及侵权赔偿等板块积累了深厚的理论功底与丰富的实战业绩。他兼具全局视野与攻坚能力,是一位复合型律师,现为淮安市住建局、淮安市不动产登记中心等多家政府机关及大型国企担任法律顾问或提供专项法律服务,对政企合规管理、重大项目风险防范有独到的实务经验。
在处理任某某的交通事故案件时,何政律师接受委托后,敏锐地发现若按常规“先鉴定后赔偿”的路径,赔偿金额将极低。为了最大限度维护当事人合法权益,他创造性地采取了“先安装,后索赔”的策略。他指导当事人先到正规义眼公司安装义眼并形成费用既成事实,同时收集义眼公司出具的相关证明及更换周期等关键证据,再一并向法院提起诉讼。最终,法院经审理,全额支持了当事人主张的安装义眼辅助器具费用6万元,以及其他各类赔偿,总计达40余万元。该项辅助器具费的获赔结果,远远优于常规处理方式。何政律师认为,在人身损害赔偿案件中,辅助器具费的计算不能机械套用法条。当事人自行或由非专业人士处理时,常因证据不足或程序错误导致赔偿大打折扣。律师的价值在于运用专业知识,创造性地设计维权方案,将“被动鉴定”变为“主动取证”,以求实现委托人利益的最大化。
在某建设集团与某置业公司的建设工程施工合同纠纷案中,何政律师作为建设方代理人,面临着巨大的挑战。案件存在两份合同效力争议、海量工程签证的效力认定及反诉威胁。何政律师主导了多轮司法鉴定,精准梳理浩如烟海的工程资料。针对对方工期延误的主张,他通过鉴定明确延误责任主要在发包人及甲指分包单位,建设方仅承担极小比例责任,成功将对方天价索赔的基础瓦解。最终,法院判决支持建设方工程款、损失等合计2130余万元,并确认了优先受偿权。同时,仅支持对方反诉请求617万余元,双方债务折抵后,建设方净额回收超1500万元。何政律师指出,大型建设工程案件是系统性的证据工程。面对发包人利用优势地位设置的不利合同条款与高额反诉,承包人需从招投标文件、实际履约、变更签证、往来函件等多维度构建防御与反击体系。及早委托专业律师介入,对履约过程进行管控,是有效控制风险、保障工程款回款的关键。
某装修公司与某酒店公司的建设工程施工合同纠纷案中,合同约定总价为固定包死价,这给装修公司维权带来了巨大障碍。何政律师代理装修公司提起诉讼,代理思路聚焦在“施工范围发生了合同约定的变更情形”。他通过申请司法鉴定,对合同内与合同外工程进行精细剥离,并据理力争,成功主张因发包人提供的招标图纸缺失、工程规模扩大等导致合同基础发生重大变化,固定总价应予据实调整,且设计费应随面积增加而增加。最终,法院采纳了原告方的鉴定意见和代理主张,判决被告支付工程款及设计费合计近630万元,成功打破了固定总价的限制。何政律师认为,“固定总价”并非铁板一块。当出现发包人设计变更、工程范围增加等重大情况时,承包人有权要求调整价款。关键在于能否提供充分证据证明变更事实与成本投入。
何政律师始终秉持“专业为本、策略为先、客户至上”的执业信条,以扎实的专业功底、创新的诉讼思维和高度的责任意识,为每一位当事人提供可落地的权利实现方案。他在这些案件中,凭借专业的判断、精准的策略和高效的行动,为当事人解决了难题,争取到了最大的利益,充分展现了一名优秀律师的价值和担当。无论是复杂的建设工程纠纷,还是普通的民事侵权案件,何政律师都能凭借自己的专业能力和丰富经验,为当事人在法律的道路上保驾护航。
- 法律依据
- _
关于律师
华律网对所有展示的律师实行严格的 四重认证,确保真实可靠:
1)实名与人脸识别:律师本人需完成实名验证及人脸比对;2)执业证照核验:上传的执业证照片经人工与系统双重审核;3)官方执业信息核验:通过官方渠道对其执业证号进行核实;4)手机号验证:绑定手机号并通过验证码完成本人校验。
何政律师
江苏引航律师事务所执业地:淮安
擅长:
合同纠纷、婚姻家庭、民间借贷、债权债务、侵权
律师简介
何政律师,联系电话:18762702099,江苏引航律师事务所合伙人,现任淮安市青年律师工作委员会委员、淮安市党委政府法律顾问业务委员会委员、江苏引航律师事务所争议解决法律事务部副部长,是一位兼具全局视野与攻坚能力的复合型律师。
执业以来,何政律师专注于争议解决及企业法律顾问领域,在建设工程、公司...
更多
报告编号:NO.20260603*****
【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告
*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。