某大型央企在设备供货安装合同中遭遇了一场“索赔风暴”。合作方将其诉至
法院,提出了一系列高额索赔,返还项目款539万余元、滞后供货
赔偿金401万余元、返还税金37万余元、误期到货赔偿金150万余元,合计索赔金额超1128万元。与此同时,央企也不甘示弱,就对方逾期付款、合同外增项设备等提起反诉,主张逾期付款利息109万余元、赔偿损失91万余元。
这起纠纷不仅涉及千万级标的,还存在双
合同纠纷、跨境结算、疫情工期争议等多重复杂问题。对于央企来说,这无疑是一场严峻的考验。一旦处理不当,将面临巨大的经济损失。
这起案件的复杂程度远超想象,存在多个核心难点。
索赔金额巨大是首要难题。合作方本诉合计超1128万元的索赔,给央企带来了巨大的赔付压力。一旦败诉,央企将遭受沉重的经济打击。
法律关系复杂也是一大挑战。案件同时涉及两份独立合同、三方主体、中外结算、疫情工期、验收结算等多重争议,各个环节相互交织,如同一张错综复杂的网,让人难以理清头绪。
事实对抗激烈同样不容忽视。双方就工期延误责任、付款节点、验收效力、税率调整、增项设备等问题完全对立,各执一词,使得案件的事实认定变得异常困难。
证据体量庞大也是一个棘手的问题。合同、函件、验收单、付款凭证、技术文件等材料繁多,梳理难度极高。要从海量的证据中找出关键信息,为央企的抗辩提供有力支持,并非易事。
面对如此复杂的局面,央企委托了专业律师来处理此案。律师凭借其深厚的法律功底和丰富的办案经验,制定了一系列行之有效的策略。
精准拆分合同关系是关键的第一步。律师明确指出,案涉两份合同主体、标的、权利义务均不同,不应合并审理。虽然法院未采纳这一观点,但为后续事实区分奠定了关键逻辑基础,从程序上压缩了对方“捆绑索赔”的空间。
以验收文件为核心,律师彻底打掉了三大索赔项。紧扣《最终验收证书》《设备验收证明》等核心证据,有力抗辩:项目已全部验收合格,原告已确认支付尾款;原告主张“未完成项目”无依据,驳回5392352.79元诉求;税率已在合同及四方协议中确认,驳回返还税金37
1239.35元诉求;第二份合同已签收验收并出具澄清函,驳回1507543.91元误期赔偿诉求。三项合计727万余元诉求被直接驳回,为央企减轻了巨大的赔偿压力。
对于401万逾期供货赔偿金,律师提出了有力的抗辩理由。指出工期延误主要受新冠疫情不可抗力影响,合同约定违约金过高,远超实际损失,且双方存在多次技术变更导致工期延后。法院采纳了这些意见,将赔偿金从401万余元减半为2005182.47元,直接减损200万余元。
在反诉方面,律师精准发力,成功追回逾期利息与增项款。提交多份催款函,证明对方长期逾期付款,法院支持546032.82元逾期利息;举证合同外增项设备,法院支持217564元;剔除无依据的服务费、激励金,确保反诉合法精准。
在庭审中,
律师证据组织严密、法律适用精准、抗辩逻辑清晰,全面把控局面。将对方1128万巨额索赔,最终控制为仅需支付200万余元,结合反诉回款后实际净支出仅124万余元,整体减损超90%。
经过审理,法院判决完全采纳了律师的代理意见。驳回原告539万项目款、37万税金、150万误期赔偿等主要诉求;迟延供货赔偿金由401万减半为2005182.47元;支持被告反诉,逾期付款利息546032.82元、增项设备款217564元;案件受理费原告承担69489元,被告仅承担小部分费用。
这起案件的成功解决,充分彰显了专业律师在复杂商事纠纷中的重要价值。律师凭借顶尖的商事诉讼功底、超强的证据梳理能力、精准的违约金抗辩、成熟的庭审把控,为央企实现了极致减损、合法止损、反诉回款的三重胜诉效果。
对于企业来说,遇到合同纠纷时,一定要及时寻求专业律师的帮助。专业律师能够凭借其专业知识和丰富经验,为企业制定合理的解决方案,最大限度地维护企业的合法权益。同时,这起案例也给我们提了个醒,在商业活动中,要重视合同的签订和履行,避免陷入不必要的纠纷。
*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。