柳州建工回款困难，律师锁定争议焦点助力追回2800余万工程款

一、案件背景 某房地产公司开发住宅小区项目，将工程发包给某建设集团及其分公司。我方当事人作为实际施工人，挂靠该建设集团承接了案涉工程，并全额垫资进行施工。然而，施工期间发包人拖欠工程进度款、逾期返还履约保证金，导致项目无奈停工。此前，建设集团与发包人之间的诉讼已作出生效判决，确认发包人需支付工程款、停工窝工损失、退还保证金及对应利息。但建设集团收到款项后，并未足额转付给我方当事人，双方因此产生了纠纷，我方当事人遂提起诉讼，主张相关款项。此案件涉及金额巨大，且建设工程领域法律关系复杂，我方当事人面临着极大的维权压力。 二、受托介入 张毅律师接受委托后，立即展开了全面而细致的工作。他首先对案件卷宗进行了反复研读，不放过任何一个细节。在梳理证据的过程中，他将与施工、结算、款项往来等相关的证据进行分类整理，试图从中找出能够支持我方当事人诉求的关键信息。通过对整个案件的深入分析，张毅律师归纳出本案的核心争议焦点：实际施工人款项支付主体及应付金额。这一关键问题的明确，为后续的辩护工作指明了方向。 三、核心代理观点 （一）实际施工人有权主张工程价款 案涉挂靠施工行为虽导致双方承包合同无效，但工程已实际施工。依据相关法律规定，实际施工人有权参照约定主张工程价款。在本案中，我方当事人投入了大量的人力、物力和财力进行施工，完成了相应的工程任务，理应获得对应的报酬。 （二）建设集团应履行付款义务 案涉工程对应的债权已由生效判决确认，挂靠的建设集团作为合同相对方，理应向实际施工人履行付款义务。建设集团在收到发包人支付的款项后，有责任将属于我方当事人的部分及时足额转付，而其未履行该义务的行为构成了违约。 （三）合理扣减相关费用 实际施工人应承担的材料货款、案件诉讼费、代垫借款等合理费用，需依法进行扣减。在核算最终应付金额时，张毅律师对每一项费用都进行了严格的审查和核对，确保扣减的费用合理合法，以保障我方当事人的合法权益不受侵害。 四、办案推进与结果 在办案过程中，张毅律师与建设集团进行了多次沟通，试图通过协商的方式解决纠纷，但对方态度强硬，协商无果。随后，案件进入了庭审程序。在庭审中，张毅律师凭借扎实的法律知识和丰富的庭审经验，对我方的观点进行了充分的阐述和论证。他用清晰的逻辑和有力的证据，反驳了对方的观点。司法机关在审理过程中，充分采纳了张毅律师的代理意见。最终，法院判令案涉建设集团向我方当事人支付工程款、停工窝工损失、剩余履约保证金等合计28081798元，并按对应标准支付工程款及履约保证金的逾期利息，我方核心诉求全部得到支持。 五、案件价值升华 本案的胜诉，不仅为实际施工人挽回了巨大的经济损失，保障了当事人的合法权益，也为建设工程领域的实际施工人维权提供了有益的借鉴。它体现了法律对实际施工人权益的保护，维护了建设工程市场的正常秩序。同时，这也有助于优化本地的营商环境，让企业和个人在合法合规的框架内开展经营活动，增强了市场主体的信心。 六、主办律师简介 张毅律师，北京大学法学学士，现任广西万益（柳州）律师事务所主任，兼任广西律师协会惩戒委员会委员、柳州市海外利益保护协会副会长等多个重要职务。他深耕法律服务行业多年，具备深厚的法学理论素养与丰富的一线执业经验。张毅律师全方位参与行业治理、公益法律服务与区域营商环境建设工作，荣获“法律援助工作先进个人”“柳州市优秀青年律师”等多项荣誉。在执业过程中，他始终聚焦核心法律服务领域，主攻复杂民商事合同纠纷、建设工程与房地产法律事务等多个领域，为当事人制定个性化、一站式法律解决方案，多起复杂疑难案件均实现胜诉及最优维权结果。此外，张毅律师长期受聘为多家政府机关、国有金融机构、大型民营企业及事业单位法律顾问，积极参与地方法治建设工作，以专业力量助力柳州本地法治体系完善。