精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 建筑工程施工合同中,竣工日期的变更条件是怎样的?

建筑工程施工合同中,竣工日期的变更条件是怎样的?

2024.04.18 公司法 836人浏览举报
律师回答
遇到以下情形,可以变更竣工日期:
1、工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
2、发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。
4、发包人未按约支付工程款
一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
6、工程质量鉴定
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

风险提示:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十一条
报告编号:NO.20240418*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

    1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款;5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定。

    张保明律师 2019.01.08 1465人看过
  • 建筑工程施工合同如何变更

    建筑工程施工合同变更应当合同双方合意协商一致,将变更内容以书面形式表现在合同中。根据我国法律规定,当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。

    郭世斌律师 2020.05.02 1824人看过
  • 建筑工程施工应具备什么条件

    建筑工程施工应申请领取施工许可证,根据《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:已经办理该建筑工程用地批准手续;依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求等。

    李成律师 2020.05.29 1320人看过
  • 建筑工程施工合同如何认定

    建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议,承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。

    顾益东律师 2020.06.30 2621人看过
  • 小型建筑工程施工合同怎么写

    施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

    张保明律师 2019.01.02 1183人看过
  • 建筑工程施工前具备什么条件

    建筑工程施工前应具备可以领取施工许可证的条件:已经办理该建筑工程用地批准手续;依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;已经确定建筑施工企业;有保证工程质量和安全的具体措施等。

    顾小东律师 2020.05.27 2697人看过
  • 建筑工程施工合同无效的条件是什么

    无效建筑工程施工合同的条件:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

    李竣黎律师 2020.06.13 1343人看过
  • 无效建筑工程施工合同的条件是什么

    建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据法律规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的等。

    郭世斌律师 2020.04.25 1455人看过
  • 建筑工程施工需具备哪些条件

    建筑工程施工需具备以下条件:已经办理该建筑工程用地批准手续;依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;已经确定建筑施工企业;有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料等。

    李成律师 2020.05.29 2540人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 32920

    精选解答
  • 50266451

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 2024建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么
    在现实社会中,我们发现建筑工程在施工进行前,或在进行中有可能因为某种原因导致开工日期和竣工日期,而不能如期进行或者如期完成,从而达不到建筑工程施工合同的要求。我们应根据实际情况进行建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更,在哪些条件下才能变更,对此,华律网小编整理相关资料,详细请阅读下文。.
  • 如何认定工程合同中的竣工日期
    依据合同法的规定,进行工程建设的时候,工程的施工方要与工程的建设单位签订承包合同,承包合同对维护施工方与建设单位的利益非常重要,那么如何认定工程合同中的竣工日期?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 竣工日期是交房日期吗
    近十多年来我国房地产市场的发展是非常快的,由于我国公民对住房的需求是比较大的,造成商品房的价格翻倍上升情形非常多,很多城市都出现抢建房屋的情形,那么竣工日期是交房日期吗?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 建筑合同中的交付日期是工期吗
    合同履行日期是否是工期,要看合同中的具体规定,“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。
  • 竣工日期如何计算?
    竣工日期的计算根据其情况不同,其计算也有不同,承包人竣工验收报告呈报发包人,发包人在28天内组织验收并通过的,承包人送交竣工验收报告的日期为实际。具体的计算小编将在以下内容为您一一解答。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复