精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 建筑工程工期索赔成立的条件有哪些?

建筑工程工期索赔成立的条件有哪些?

2024.04.11 公司法 1106人浏览举报
律师回答
建筑工程工期索赔成立的条件: 1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失; 2、因工程变更造成的时间、费用损失; 3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加; 4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加; 5、发包人延误支付期限造成承包人的损失; 6、合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用; 7、非承包人的原因导致工程暂时停工; 8、物价上涨,法规变化及其他。 风险提示:工期索赔的计算方法: 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。 3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。 4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。
法律依据
《民法典》第八百零三条
《民法典》第八百零四条
报告编号:NO.20240411*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 建筑工程有哪些索赔条件?

    建筑工程索赔要具备的条件如下:1、构成施工项目索赔条件的事件发生;2、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失;3、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

    张福昊律师 2022.01.26 38人看过
  • 建筑工程索赔条件有哪些

    索赔的成立,应该具备以下三个前提条件:与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

    2019.02.22 1251人看过
  • 建筑工程索赔条件包含哪些?

    1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

    张福昊律师 2022.01.19 834人看过
  • 建筑工程索赔要具备的条件有哪些

    建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同,或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

    张保明律师 2019.08.09 451人看过
  • 建筑工程索赔资料有哪些?

    建筑工程索赔资料如下:1、招标文件。2、投标报价文件。3、施工协议书及其附属文件。4、来往信件。5、会议记录。6、施工现场记录。7、工程财务记录。8、现场气象记录。9、市场信息资料。10、工程所在国家的政策法令文件。

    张福昊律师 2022.02.17 56人看过
  • 建筑工程索赔的方法有哪些

    建筑工程索赔的解决方法主要有以下几种:1.协商解决。当事人可以根据合同约定和法律规定,通过友好协商,达成一致意见,解决工程款纠纷。协商解决的优点是节省时间、费用和精力,维护双方的合作关系,避免诉讼风险。2.仲裁解决。当事人可以根据合同约定或者双方一致同意,将工程款纠纷提交仲裁机构进行仲裁。仲裁解决的优点是程序简便、效率高、保密性强,仲裁裁决具有法律效力,可以直接申请执行。3.诉讼解决。当事人可以根据法律规定,将工程款纠纷提交人民法院进行诉讼。诉讼解决的优点是适用范围广、公正性高、可上诉性强,法院判决具有法律效力,可以直接申请执行。

    崔斌律师 2023.09.25 129人看过
  • 建筑工程索赔资料有哪些

    1、索赔信包括(1)说明索赔事件;(2)列举索赔理由;(3)提出索赔金额与理由;(4)索赔附件说明。2、索赔报告索赔报告是索赔材料的正文,一般包括三个主要部分。(1)报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。(2)事实与理由该部分陈述客观事实,合理引用合同规定,建立事实与索赔损失间的因果关系,说明索赔的合理合法性。3、附件内容(1)索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据;(2)详细计算书,为简明起见,也可以用大量图表、事件的发生。

    张保明律师 2023.06.07 225人看过
  • 建筑工程索赔规定

    建筑工程索赔规定:一、建筑工程索赔规定:《合同法》有关工程工期可能引起索赔的规定1、《合同法》第二百七十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。

    张保明律师 2019.08.02 103人看过
  • 建筑工程索赔程序

    1、索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复等等。

    刘丽律师 2019.08.13 452人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 33048

    精选解答
  • 57125301

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 建筑工程工期索赔规定
    有个朋友问关于建筑工程工期索赔规定?其实,对于这个问题其实并不复杂的,有很多的朋友都想要了解关于这方面,对于这个问题,首先要一些方面考虑,那么接下来,小编和各位朋友一起来了解了解建筑工程工期索赔规定。一.建筑工程工期索赔规定在工程施工中,常
  • 拖延工期如何索赔
    建筑施工单位是会有工期,必须要在规定的工期里面完成好相关的就建造,要是有延误工期的情况,可能会给开发商等造成损失,因此可以按照施工合同要求对方索赔。那么,拖延工期如何索赔?看看华律网小编收集的资料。根据合同要求索赔。拖延工期索赔费用包括一、
  • 怎么申请索赔工期
    法律咨询:工程停工如何申请索赔工期工程开工后,由于业主方没有做好征地工作的问题,导致工程处于停工一个月,我该如何申请索赔工期,工程工期只有4个月律师回答:征地结束时间您可以收集,可以向建设方申请工期顺延一个月。相关法律知识:《中华人民共和国
  • 拖延工期如何索赔
    工程施工的话是有一定的施工期限的,双方要按照合同协议履行,但是很多时候出现拖延工期的情况,违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。关于这个问题,下面就由华律网小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。
  • 工期延长如何索赔
    当工程因不可抗拒的因素造成延误时,我们都可以索赔工期。工期延长如何索赔?如果有相关的法律知识不了解的,不知道怎么做的时候,以下就是华律网小编整理的相关内容,听听华律网小编给出的具体意见。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复