精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 建设工程合同工期能否合法顺延?

建设工程合同工期能否合法顺延?

2024.04.18 公司法 945人浏览举报
律师回答
可以,以下情形可以合法顺延工期:
1、工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
2、发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。
4、发包人未按约支付工程款
一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
6、工程质量鉴定
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任。

风险提示:不可抗力或其他因素也能使建设工程合同工期合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十一条
报告编号:NO.20240418*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 建设工程合同工期纠纷如何解决

    建设工程合同工期纠纷如何解决发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金,要主张工期违约金就涉及到举证问题,一个是实际开工时间的认定;另一个是竣工时间的认定。

    张保明律师 2019.08.02 47人看过
  • 建设工程合同工期延误怎么办

    建设工程合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况,顺延工期即可,否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。

    刘丽律师 2019.08.23 1495人看过
  • 拖欠工程款可顺延工期吗?

    拖欠工程款可顺延工期,但承包人必须事先发过书面催告。对方提供适当担保的,应当恢复履行。顺延工期后,对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的,视为以自己的行为表明不履行主要债务,中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

    张福昊律师 2022.01.14 1034人看过
  • 工期顺延怎么确认

    承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。

    张保明律师 2018.12.19 1100人看过
  • 合同工程量减少怎么索赔

    施工单位违反合同的约定减少工程量的,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    曲敏律师 2020.09.17 2620人看过
  • 因疫情导致建设工程工期逾期能否作为免责事由

    因疫情导致建设工程工期逾期的是可以作为免责事由的。根据规定此次疫情应当认定为“不可抗力”,依照法律规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。

    李赢律师 2020.03.26 1116人看过
  • 发包人能否以未在约定期限内提出工期顺延申请为由主张工期不顺延

    发包人可以以承包人未在约定期限内提出工期顺延申请为由而主张工期不顺延,但前提是合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请则视为工期不顺延。

    张福昊律师 2022.01.24 769人看过
  • 施工合同工程款纠纷管辖怎么确定

    施工合同工程款纠纷由由不动产所在地人民法院管辖。即由建设工程所在地法院管辖。《民事诉讼法》规定,下列案件由规定的人民法院专属管辖:因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖等。建设工程施工合同纠纷属于不动产纠纷。

    姜广达律师 2020.08.21 970人看过
  • 合同工程量减少怎样进行索赔

    施工单位违反合同的约定减少工程量的,属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。法律规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

    杨军律师 2020.08.17 2155人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 32920

    精选解答
  • 50256275

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 建设工程合同工期可以合法顺延吗
    在施工实践当中,我们经常会碰到工期延误的情况,其实在特定的情况下工期是可以允许顺延的,而造成工期顺延的情况也是比较多的。那么建设工程合同工期可以合法顺延吗?下面华律小编为大家整理了这方面的知识,欢迎阅读!1、工程量增加施工过程中,发包人时常
  • 工程工期顺延报告
    在工程合同中,工期是重要的条款,合同双方当事人需要对工期进行明确的规定。但是如果出现法定情形,不能顺利完工的,可以申请顺延工期。那么,工程工期顺延报告是怎样的呢?今天,华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。XXX单位公司:
  • 工期顺延在什么时候是合法的
    工期是在合同订立时约定好的,一般情况下工期延误会承担违约责任,但在一些特殊情况,工期顺延是合法的,知道了这些工期顺延的合法情形,能给避免很多纠纷,同时也能更好地维护自己的权益。下面华律网小编为你详细介绍工期顺延的合法情形,相信对你有所帮助。
  • 建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗
    在建设施工过程当中有时候可能会因为某种原因而造成工期上的延误,我们也可以换句话来说就是这个工程无法按照约定期限完成,那么建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗?下面华律小编为大家整理了这方面的知识,欢迎阅读!1、工期延误的情形有哪些?《示范
  • 疫情能否导致工期无责顺延
    疫情能否导致工期无责顺延
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复