建设工程反诉超1.2亿、交通事故索赔难,律师如何破局维权?
解析
对方反诉来势汹汹
某建设集团与某置业公司的建设工程施工合同纠纷,开启了一场激烈的庭审交锋。工程竣工后,建设方起诉要求支付工程款及停窝工损失等超6000万元,这本属合理诉求。然而,开发商以逾期竣工等为由提起反诉,索赔金额高达1.2亿余元,反诉金额远超本诉,给建设方造成巨大压力。这如同战斗中,对方突然发动猛烈反击,形势瞬间严峻起来。同时,案件存在两份合同效力争议以及海量工程签证的效力认定问题,增加了案件复杂性,让建设方面临前所未有的困境。
律师策略精准破局
何政律师作为建设方的代理人,在不利局面下展现出卓越的专业能力和应对策略。他主导多轮司法鉴定,带领团队像考古学家一样,精准梳理浩如烟海的工程资料。针对对方工期延误的主张,他没有慌乱,通过专业鉴定手段明确了延误责任主要在发包人及甲指分包单位,建设方仅承担极小比例责任。这种精准判断和有力的证据支撑,成功瓦解了对方天价索赔的基础。何政律师深知大型建设工程案件是系统性的证据工程,他从招投标文件、实际履约、变更签证、往来函件等多维度为建设方构建了防御与反击体系。这种通盘考虑和严谨策略,充分体现了他在复杂商事争议中的全局掌控力。
交锋之后大获全胜
经过激烈的庭审交锋,最终法院做出公正判决。判决支持建设方工程款、损失等合计2130余万元,并确认了优先受偿权。同时,仅支持对方反诉请求617万余元,双方债务折抵后,建设方净额回收超1500万元。这一结果不仅为建设方追回超千万工程款及损失,更将对方高额反诉瓦解至可接受范围。何政律师凭借扎实的专业功底和创新的诉讼思维,在这场不利的交锋中实现了逆转性胜果。
在另一起机动车交通事故责任纠纷案中,何政律师同样展现出精巧的策略规划力。他创新性地引导当事人在起诉前完成义眼辅助器具的安装,以“既成事实”代替“司法鉴定”,最终获法院全额支持6万元辅助器具费,赔偿金额远超常规处理方式。何政律师就是这样一位兼具复杂商事争议全局掌控力与民生侵权案件精巧策略规划力的专业律师,能为不同主体提供高度定制化的胜诉方案。
关于律师
华律网对所有展示的律师实行严格的 四重认证,确保真实可靠:
1)实名与人脸识别:律师本人需完成实名验证及人脸比对;2)执业证照核验:上传的执业证照片经人工与系统双重审核;3)官方执业信息核验:通过官方渠道对其执业证号进行核实;4)手机号验证:绑定手机号并通过验证码完成本人校验。
何政律师
江苏引航律师事务所执业地:淮安
擅长:
合同纠纷、婚姻家庭、民间借贷、债权债务、侵权
律师简介
何政律师,联系电话:18762702099,江苏引航律师事务所合伙人,现任淮安市青年律师工作委员会委员、淮安市党委政府法律顾问业务委员会委员、江苏引航律师事务所争议解决法律事务部副部长,是一位兼具全局视野与攻坚能力的复合型律师。
执业以来,何政律师专注于争议解决及企业法律顾问领域,在建设工程、公司...
更多
报告编号:NO.20260907*****
【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告
*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。