精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 工期签证是指什么?

工期签证是指什么?

2024.04.11 公司法 3701人浏览举报
解析
工期签证,是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后,在合同约定的期限内,按照合同约定的形式、程序向发包人送达请求顺延工期和赔偿经济损失的报告,发包人收到该报告后在合同约定的期限内进行审核并给予书面答复形成的书面证明材料或补充协议。
【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
【延伸知识】施工索赔须注意的事项
1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。
3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
报告编号:NO.20240411*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 30203

    精选解答
  • 60863666

    阅读量
  • 工程合同如何计算工期
    工程合同中工期的计算主要涉及以下几个方面:开工日期与竣工日期:开工日期是指承包人开始施工的时间,而竣工日期则是项目完成的时间。这两个日期通常由双方确认,可能通......大家一起来和华律网小编来了解下。
  • 工程合同的工期怎么计算
    建筑工程项目是需要农民工施工才能完成,而一个项目的施工长短不一,在跟农民工签订工程合同的时候,里面会有制定相应的工期,明确告知农民工工作的具体时间。那么,工程合同的工期怎么计算?工程合同的工期怎么计算?一、开工日期开工是指承包人进场开始施工
  • 工期纠纷怎么解决
    在建设工程合同纠纷中,工期纠纷也是普遍都会发生的一种纠纷,它产生的主要原因是因为工程的开工日期与竣工时间约定不明确,那么工期纠纷怎么解决呢?下面华律小编为大家整理了这方面的知识,欢迎阅读!发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个
  • 拖延工期如何索赔
    工程施工的话是有一定的施工期限的,双方要按照合同协议履行,但是很多时候出现拖延工期的情况,违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。关于这个问题,下面就由华律网小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。
  • 工期延长如何索赔
    当工程因不可抗拒的因素造成延误时,我们都可以索赔工期。工期延长如何索赔?如果有相关的法律知识不了解的,不知道怎么做的时候,以下就是华律网小编整理的相关内容,听听华律网小编给出的具体意见。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复