精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备等造成的停工损失由谁来承担?

发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备等造成的停工损失由谁来承担?

2022.01.18 公司法 1024人浏览举报
律师回答
发包人。
1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

风险提示:临时停工损失的计算:
临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。
1、人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。
2、机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的折旧费、大修理费、经常修理费、机上人工,四项费用之和乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。
法律依据
《民法典》第八百零三条
报告编号:NO.20220118*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 不可抗力造成的损失由谁来承担

    现行的法律对由于不可抗力所产生的违约责任做出了相应的免责的规定,但并没有对因不可抗力所导致的利益损失作出由谁来承担的规定。因此,双方在订立合同的时候,特别对于接受商品或服务的一方尤其要事先本着公平合理的原则对此损失进行预设承担规则,即可以约定由于不可抗力所引起的违约行为及其相应的违约责任按照法律的规定双方互不追究,但对于由此给合同的一方当事人所造成的实际经济损失,应当由双方共同承担。

    刘辉律师 2021.03.03 14863人看过
  • 隐蔽工程中发包人未及时检查而造成的停工损失如何承担?

    隐蔽工程中发包人未及时检查而造成的停工损失由发包人承担。隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

    张福昊律师 2022.01.18 888人看过
  • 因发包人造成工程停工如何索赔

    因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。

    朱玉龙律师 2020.10.21 1246人看过
  • 承包人未按约定工期完工,发包人可以要求解除合同吗?

    如果因承包人原因导致不能按期完工,且承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的,发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后,在合理期限内承包人仍未继续施工,致使合同目的不能实现的,发包人可以要求解除合同。

    张福昊律师 2022.03.23 653人看过
  • 承包人未按约定工期完工,发包人能否要求解除合同?

    如果因承包人原因导致不能按期完工,且承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的,发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后,在合理期限内承包人仍未继续施工,致使合同目的不能实现的,发包人可以要求解除合同。

    张福昊律师 2022.01.14 1036人看过
  • 承包人未按约定工期完工,发包人可以要求解除合同吗

    如果双方均同意,可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的,承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的,发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后,合理期限内承包人仍未继续施工的,致使合同目的不能实现的,发包人可以要求解除合同。

    张福昊律师 2022.01.25 790人看过
  • 火灾损失由谁来定损

    火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。公安机关消防机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见,及时制作火灾事故认定书,作为处理火灾事故的证据。

    李键键律师 2019.06.27 1645人看过
  • 发包人未按照约定支付价款如何处理

    发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2020.10.12 2088人看过
  • 个人破产的债权人损失由谁来赔偿

    1、个人破产债权人损失由其个人来赔偿。2、个人申请破产后债务仍然是个人债务。3、我国没有个人破产的规定,对于公民对外的债务都是个人债务,债权人可以对不还钱的人提起诉讼,要求还钱,如果个人不履行的,可以向法院申请强制执行。

    魏天贵律师 2022.09.05 105人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 32184

    精选解答
  • 48912556

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 发包人未提供原材料负什么责任
    发包人一般在承包合同之间会出现,所对应的有承包人,发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。那么,发包人在提供材料额时候需要付相应的责任吗?下面就由华律网小编为读者进行相关知识的解答,希望对大家有所帮助。
  • 洪灾损失损失的购进原材料不需作进项转出
    【问题】......更多关于洪灾损失损失的购进原材料不需作进项转出的法律知识,跟着华律网小编一起看看吧。
  • 停工窝工损失如何主张
    停工窝工损失如何主张?华律网小编在下文就为大家带来问题的解答,希望对大家有所帮助。
  • 因发包人造成工程停工如何索赔
    因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
  • 停工损失可以税前扣除吗
    依据《企业所得税法》的规定,企业停工造成的损失,属于企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,可以税前扣除。关于停工损失能否税前扣除的问题,下面由华律网小编为大家详细解答。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复