精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 合同纠纷 > 发包人的违约责任是怎样的

发包人的违约责任是怎样的

2023.07.21 合同纠纷 283人浏览举报
律师回答
1、发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔;
2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
【温馨提示】如果您有咨询律师的需求,华律网作为您身边的法律服务平台,凝聚27万+高效率、服务评价好的专业律师团队,直接在线咨询我们,省时省心!
法律依据
《中华人民共和国民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
报告编号:NO.20230721*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 发包人违约怎样承担违约责任

    具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。

    张保明律师 2022.06.13 506人看过
  • 发包人违约如何承担违约责任

    1、具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔;2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2023.05.19 318人看过
  • 发包人违约怎么承担违约责任

    1、具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔;2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2023.06.16 322人看过
  • 发包人的违约责任是什么

    发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失。

    刘少威律师 2022.02.28 1151人看过
  • 发包人违约责任的情形有哪些

    根据规定,发包人违约责任的情形:(1)不按时支付工程预付款;(2)不按合同约定支付工款,导致施工无法进行;(3)无正当理由不支付工程竣工结算价款等。

    张保明律师 2023.02.19 351人看过
  • 发包人违约责任的情形有什么

    根据规定,发包人违约责任的情形:(1)不按时支付工程预付款;(2)不按合同约定支付工款,导致施工无法进行;(3)无正当理由不支付工程竣工结算价款等。

    张保明律师 2023.03.20 179人看过
  • 发包人违约如何处理

    发包方违约,未违约方可以要求其承担赔偿责任。我国法律规定发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

    郭世斌律师 2020.09.30 1143人看过
  • 发包方承担违约责任的方式是怎样的

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 243人看过
  • 发包方是否承担违约责任

    发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失等。

    孙有为律师 2020.09.16 1017人看过

陈绍熙

广东星啸律师事务所

陈绍熙律师,专职律师擅长劳动纠纷

  • 3448

    精选解答
  • 1954073

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 发包人承担违约责任方式
    发包人是什么意思?相信做工程建设的人对于这个概念很了解,但对于大多数人来说就知之甚少,发包人俗话说就是建设单位的意思,那么,发包人承担违约责任方式有哪些?对于以上问题,华律小编为您总结了相关知识,供您参考,希望可以帮助到您。发包人:发包人是
  • 发包人承担违约责任的方式
    发包人承担违约责任的方式包括:赔偿损失,是发包人承担违约责任的主要方式;支付违约金,双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法;顺延工期,对于因为发包人违约而延误的工期,应当相应顺延;关于发包人承担违约责任的方式的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 施工合同中发包人的违约责任是什么
    未能按照合同条款向承包方提供充足的资金和设备支持。以及因承包方无法继续施工而导致的经济损失,这些损失均应由发包方负责赔偿。若发包方未能按时支付工程款项,则需按照合同约定支付相应的违约金,且违约金的计算方式为每日计息。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 工程勘察设计合同中发包人的违约责任包括了哪些
    由于工程转包中同时存在发包人与转包人之间签订的建设工程合同和转包人与转承包人之间签订的工程转包合同,因此,工程款的支付也同时存在发包人向承包人结算工程款和转包人向转承包人结算工程款的两种情形。法律咨询:建设工程勘察设计合同中发包人的违约责任
  • 发包人违约要怎样处理
    发包人违约的处理发包人变更勘察、设计项目、规模、条件需要重新进行勘察、设计的,应当及时通知勘察人、设计人,勘察人、设计人在接到通知后,应当返工或者修改设计,并有权顺延工期。发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量相应增加支付勘察费、设计
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复