精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 发包人违约如何处理

发包人违约如何处理

2021.06.01 工程建筑 1300人浏览举报
解析
民法典》第八百零三条规定:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
法律依据
《民法典》第八百零三条
报告编号:NO.20210601*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 发包人违约如何承担违约责任

    1、具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔;2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2023.05.19 523人看过
  • 发包人违约怎么承担违约责任

    1、具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔;2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2023.06.16 558人看过
  • 发包人的违约责任是怎样的

    1、发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔;2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

    陈绍熙律师 2023.07.21 521人看过
  • 发包人违约怎样承担违约责任

    具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。

    张保明律师 2022.06.13 767人看过
  • 发包人的违约责任是什么

    发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失。

    刘少威律师 2022.02.28 1403人看过
  • 建筑施工合同无效发包人怎么处理

    在合同无效的情况下,根据工程验收是否合格,将导致不同的处理结果:一、建设工程竣工验收合格的,施工人可请求参照合同约定支付工程价款;二、建设工程竣工验收不合格,但修复后合格的,修复费用由施工人承担。

    张艳丽律师 2019.08.26 1313人看过
  • 发包人违约责任的情形有哪些

    根据规定,发包人违约责任的情形:(1)不按时支付工程预付款;(2)不按合同约定支付工款,导致施工无法进行;(3)无正当理由不支付工程竣工结算价款等。

    张保明律师 2023.02.19 478人看过
  • 发包人违约责任的情形有什么

    根据规定,发包人违约责任的情形:(1)不按时支付工程预付款;(2)不按合同约定支付工款,导致施工无法进行;(3)无正当理由不支付工程竣工结算价款等。

    张保明律师 2023.03.20 283人看过
  • 发包人未按照约定支付价款如何处理

    发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

    张保明律师 2020.10.12 2831人看过

郭世斌

河南蓝锐律师事务所

郭世斌律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 178

    精选解答
  • 682547

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 发包人承担违约责任的方式
    发包人承担违约责任的方式包括:赔偿损失,是发包人承担违约责任的主要方式;支付违约金,双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法;顺延工期,对于因为发包人违约而延误的工期,应当相应顺延;关于发包人承担违约责任的方式的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 发包人违约应当承担什么法律责任
    如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验,验收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料,承包人应当按照约定进行测燃...
  • 发包人违约责任有哪些承担方式
    发包人违约责任的承担形式包括:支付违约金。在发包方未能履行或者未能完全适当地履行其合同义务的情况下,有义务向对方支付一定金额的货币以作为对价。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 施工合同中发包人的违约责任是什么
    未能按照合同条款向承包方提供充足的资金和设备支持。以及因承包方无法继续施工而导致的经济损失,这些损失均应由发包方负责赔偿。若发包方未能按时支付工程款项,则需按照合同约定支付相应的违约金,且违约金的计算方式为每日计息。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 发包人违约造成施工合同解除的规定是什么
    发包人违约造成施工合同解除的规定是:当事人不按合同约定支付工程款的,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款,承包人有权解除合同,合同解除后,当事人双方约定的结算和清理条款仍然有效。关于发包人违约造成施工合同解除的规定是什么的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复