专业律师助力企业破局货款回收困境
在商业合作中,合同履行往往会遭遇各种复杂状况。今天我们就来讲述一个律师凭借专业能力,成功帮助企业解决货款回收难题的案例。
一、案件背景
某电气设备
公司与被告就同一项目先后签订三份电力设备
购销合同,合同总金额达5760000元。货款支付方式按预付款、到货款、调试安装后付款、质保金分阶段进行,其中调试安装完成及验收合格是后续款项的关键付款条件。原告依约完成全部设备供货,被告累计支付4800000元后,因案涉工程项目长期停工,导致案涉设备一直未进行调试安装及验收,剩余960000元货款的付款条件长达五年都无法成就。而且被告还以原告供货型号不符、付款条件不成就为由拒绝付款,原告无奈之下
委托律师提起诉讼。
二、核心难点剖析
本案的核心难点在于,合同约定的付款条件未成就这是客观事实,被告也以此作为核心抗辩理由。在这种情况下,常规主张付款缺乏直接依据。因为按照合同约定,没有完成调试安装及验收,被告似乎就没有付款的义务。
三、律师破局之路
代理律师接手案件后,迅速精准把握案件关键突破口。一方面,案涉付款条件长期未成就并非原告过错导致,而被告已成为失信人,丧失商业信誉,这种情况符合
不安抗辩权及货款加速到期的法定情形。另一方面,针对被告的供货异议,律师全面梳理证据。调取被告与项目业主方的另案生效判决书,该判决确认被告已将案涉设备全部交付业主,业主方应全额付款,并且被告在收货后五年内未就型号问题提出退换货主张,这足以推翻其供货不符的抗辩。
四、胜诉结果呈现
最终,
法院完全采纳律师抗辩观点,认定原告主张具有事实和法律依据。一、二审均判决被告支付全部欠付货款,原告实现全案胜诉。
米超律师来自
北京德恒(
太原)
律师事务所,他深耕民商事争议解决领域多年。长期致力于为各类企事业单位提供定制化、全流程、高实效的法律解决方案。他擅长处理各类商事
合同纠纷、建筑工程纠纷领域疑难案件,秉持“精准破局、务实维权”的执业理念,为当事人提供兼具法律专业度与商业可行性的法律路径。
自执业以来,米超律师始终聚焦于疑难、复杂、影响较大的民商事诉讼案件。累计参与办理超千万标的案件数十起,化解各类商事合同争议上百起,涵盖工程款结算、工程审计鉴定、工程质量索赔、实际施工人维权等建工领域核心场景,以及买卖租赁、借款担保、
股权争议等各类商事合同纠纷。在办案过程中,他能够通过强势的庭审辩论及敏锐的证据观察能力,主导
司法鉴定、证据链构建与庭审攻防多个环节,多次通过诉讼与谈判相结合的方式,为当事人实现案结回款的终极目标,在业内树立了专业扎实、勤勉尽责的良好口碑。
此外,米超律师自执业以来已为数十家企事业单位提供法律顾问服务,服务对象广泛,既涵盖传统建筑单位、制造业单位、金融资产单位等,也包括大数据、消费服务等新兴领域。具体服务对象包括中国东方资产管理
股份有限公司山西省分公司、山西中医药大学附属医院、山西省
平遥县人民医院、山西煤层气
有限责任公司、山西大数据产业基金管理有限公司、山西天美新天地购物中心有限公司、太原市天正电气成套电控有限公司、山西庄恒电力工程有限公司、太原市亿和园林绿化工程有限公司等。在服务期间,有效化解服务企业法律纠纷,防范经营风险,为企事业单位挽回大量经济损失。
米超律师以专业为底色,认真为态度,胜诉为使命。面对疑难复杂案件,不畏难、不敷衍,始终坚持严谨细致、全力以赴,凭借过硬的专业功底和丰富的实战经验,破解复杂法律困局。他始终坚信:再复杂的案件,也抵不过精耕细作,再棘手的争议,也遮不住专业担当!
*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。