精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 公司法 > 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期如何确定?

承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期如何确定?

2024.04.11 公司法 1863人浏览举报
律师回答
以承包人提交验收报告之日为竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

风险提示:当事人之间约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,人民法院应予支持。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条
报告编号:NO.20240411*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期怎么确定?

    以承包人提交验收报告之日为竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

    张福昊律师 2022.03.23 2867人看过
  • 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收,竣工日期如何确定

    日期有争议的认定:1、建设工程经竣工验收合格的,以验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

    张福昊律师 2022.01.24 2361人看过
  • 工程在竣工验收之前发包人已经投入使用的,竣工日期如何确定?

    (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

    张福昊律师 2022.01.18 2514人看过
  • 工程竣工验收报告怎么写

    竣工验收报告是指工程项目竣工之后,经过相关部门成立的专门验收机构,组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告。竣工验收报告主要内容有建设依据、工程概况、初验与试运行情况、工程技术档案的整理情况、竣工结算概况、经济技术分析、投产准备工作情……

    张保明律师 2019.08.23 3840人看过
  • 工程竣工验收报告注意事项

    工程竣工验收报告注意事项:1、已完成计划和合同规则的各项内容。2、单位工程所含分部(子分部)工程均检验合格,契合法令、法规、工程建造强行标准、计划文件规则及合同请求。

    刘丽律师 2019.08.14 535人看过
  • 建设工程竣工验收后,发包人不付款,承包人能否拒交工程?

    建设工程竣工验收后,发包人不付款,承包人可以拒交工程。示范文本规定,承包人收到竣工结算价款后14日内将竣工工程交付发包人,可见交付工程的前提条件就是发包人支付工程款。

    张福昊律师 2022.02.17 1312人看过
  • 承包人工程竣工日期如何确定

    当事人对竣工日期有争议的,按照以下情形处理:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期等。

    张保明律师 2020.07.31 1549人看过
  • 煤矿建设项目竣工验收报告包括哪些内容

    煤矿建设项目竣工验收报告应当包括以下主要内容:一)项目基本情况;二)建设内容完成情况;三)管理机构及生产管理制度建设情况;四)人员持证上岗、培训、劳动定员情况;五)项目招投标以及合同履约情况;六)工程质量情况;七)主要设备检测检验情况。

    张福昊律师 2022.01.27 22人看过
  • 验收报告注意事项

    在一项房屋建筑施工工程结束后,就需要针对验收事宜做验收报告。填写验收报告也需要注意一些细节,否则容易引发纠纷。那么验收报告注意事项有哪些呢1、房屋竣工验收报告由建设单位负责填写。

    刘丽律师 2019.08.13 1480人看过

张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

  • 33048

    精选解答
  • 57227539

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 发包人承包人对工程实际竣工日期有争议的如何处理
    华律网小编当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,
  • 因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗
    建造工程项目中,为了尽快的完成施工,避免工期延误,一些施工单位会将工程发包出去,请一些小型的施工方完成。那么,因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗?更多相关知识,请您阅读华律网内容。
  • 因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿
    在建设工程合同中,工期是最为重要的事项,发包人与承包人是需要明确工期的,当工期来临的时候,承包人需要按时完工,否则是一种违约行为。那么,因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿呢?华律网小编将为您介绍相关内容。当发包人与承包人签订建
  • 拖延竣工结算该怎么应对
    拖延竣工结算承包人应当发出催告,合理期限内未支付的可以通过收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿,或者与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。关于拖延竣工结算该怎么应对的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 拖延竣工结算怎么办
    在工程建设完成之后,就会涉及到竣工,然后通过验收就可以进行销售了,那么在对方拖延了竣工结算的资金应当如何进行处理呢?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,华律网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复