工程索赔是指因非自身的原因发生合同规定以外的额外工作或损失所要求进行的费用和工期的补偿。引起索赔的原因包括合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务;还包括设计图纸、技术规范错误，工程环境变化，合同变更，不可抗力因素等情形的发生。
工程索赔款包括人工费，比如增加工作量的，计算增加部分人工费，发生窝工事件的，计算窝工费;机械费，例如增加工作时，计算台班费，窝工时，按机械设备的折旧或租赁费进行索赔;除此之外，还包括材料费、管理费、利润及利息、分包费，如果工程内容变更或增加时，可以就规费税金进行索赔。
在工程索赔过程中，证据的搜集和保留是至关重要的，包括各种合同文件;工程往来函件;会议纪要;气象报告和资料;施工现场记录;工程有关照片和录像;发包人或者工程师签认的签证;经过发包人或者工程师批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录等所有与本工程相关的书面材料。在程序方面，承包人应注意按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条
建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
版权声明：华律网对语音解答模式享有独家版权，未经许可不得以任何形式复制、转载。
相关语音问答
《合同法》第31条中规定，乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的...
工程款是承包人进行工程施工，发包人应支付的合同价款，那么工程款包括哪些内容呢？工程款按支付阶段不同通常可分为预付款、进度款、竣工结算款和质保金。
首先，搜集跟涉案工程有关的全部证据材料；其次，确定诉讼方案，包括被告的选择和诉讼请求的确定。最后，确定管辖法院。双方对争议解决机构没有约定的，应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理。
工程规费内容包括: 工程排污费、社会保障费、住房公积金。其他应列而未列入的规费，应根据省级政府或者省级有关权力部门的规定列项。社会保障费包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工...
索赔方如不严格遵守索赔时效的规定，逾期提出索赔要求，则其胜诉权将得不到法律支持。向工程师提出工程索赔的时间，最好控制在28天之内。如果超过了这个时间规定限制，就会被视为索赔无效。
快速咨询在线专业律师
3分钟快速回复
