精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 合同纠纷 > 加工承揽合同怎么写

加工承揽合同怎么写

2022.01.06 合同纠纷 1641人浏览举报
律师回答
加工承揽合同

承揽方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
定作方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 加工成品
第二条 加工成品质量要求
第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2. (用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条 技术资料、图纸提供办法
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条 价款或酬金
价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条 验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
第七条 交货的时间和地点
1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。
第八条 包装要求及费用负担
第九条 运输办法及费用负担
第十条 结算方式及期限
第十一条 其他约定
第十二条 承揽方的违约责任
第十三条 定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
第十五条 纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理:
1.向仲裁机关申请仲裁;
2.向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承揽方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
法律依据
《中华人民共和国合同法》第二百五十三条
报告编号:NO.20220106*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 怎么认定加工承揽合同

    法律规定加工承揽合同,是指承揽方按照定作方的要求完成一定工作,并将工作成果交付定作方,定作方接受工作成果并支付约定报酬的协议。其一般法律特征在于:承揽人以自己的设备、技术和劳力独立地为定作人完成一定工作。

    王兴龙律师 2021.07.23 1141人看过
  • 加工承揽关系如何举证

    加工承揽合同纠纷应当提供下列证据:加工定作物的技术协议书、技术资料、图纸、封签样品,定作物质量标准和技术标准的材料,定作方提供材料、物品的证据、耗料单、质量证书、承揽方的设备能力、条件、工艺水平,收(付)定金等。

    王汉杰律师 2021.05.29 655人看过
  • 加工承揽合同可以解除吗

    加工承揽合同可以解除。合同解除,是指合同当事人一方或者双方依照法律规定或者当事人的约定,依法解除合同效力的行为。合同一旦签约,具有国家法律保护。合同解除分为合意解除和法定解除两种情况。

    申莉娜律师 2019.09.02 1254人看过
  • 加工承揽合同包括什么

    加工承揽合同包括以下这些:第一、定做项目。第二、材料的提供。第三、数据的提供。第四、承揽方式。第五、定作物的品质及质量保证。第六、定作物的交付和验收。第七、转包。第八、双方权利义务。第九、留置。最后,就是合同违约及争议处理方式等约定。

    聂俊律师 2021.04.22 905人看过
  • 加工承揽合同免责协议有效吗

    加工承揽合同的免责条款如果只是免除一方责任,排除对方权利的,免责条款没有法律效力。相关法律规定情形的,或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。

    王鹤然律师 2020.07.20 1061人看过
  • 承揽加工合同是诺成合同吗

    承揽加工合同是诺成合同,当事人合意则合同成立。根据我国相关法律规定,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽合同与买卖合同的区别有管辖地的法院不同。

    刘辉律师 2020.12.29 809人看过
  • 加工承揽合同是有偿合同吗

    加工承揽合同是有偿合同。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。在承揽合同中,完成工作并交付工作成果的一方为承揽人;接受工作成果并支付报酬的一方称为定作人。

    聂俊律师 2021.04.22 806人看过
  • 如何认定加工承揽关系

    所谓加工承揽合同,是指承揽方按照定作方提出的要求完成一定的工作,定作方接受承揽方完成的工作成果并交付约定报酬而订立的合同。提出加工任务的一方,称为定作方;接受完成加工任务的一方,称为承揽方。

    刘峰飞律师 2022.02.17 1848人看过
  • 承揽加工与租赁合同如何界定

    承揽加工与租赁合同的界定可以从含义入手。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽合同纠纷以加工行为地为主要管辖地。

    刘辉律师 2020.12.29 932人看过

刘少威

广西同望律师事务所

刘少威律师,专职律师擅长合同纠纷

  • 5276

    精选解答
  • 2345221

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 【加工承揽条例】加工承揽合同的主要条款有哪些
    加工承揽合同一般包括以下条款:1.加工承揽的品名或项目。品名和项目必须准确、具体,合同中不得使用代号,必须注明全称。2.数量、质量、包装、加工方法。数量是加工承揽物品或项目和计量单位;质量包括内在质量和外在质量两部分。内在质量要求是定作物的
  • 加工承揽合同范本
    地址:_____邮码:_______电话:_____法定代表人:______职务:_____定作方:_______……加工承揽合同范本,华律网小编为您呈现。
  • 承揽加工与租赁合同如何界定
    承揽合同,是承揽人按照定作人的要求完成某项工作并交付工作成果,定作人接受工作成果并支付报酬的合同。而租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。华律网小编整理了相关的内容,希望对您有帮助。
  • 加工承揽的损失应如何赔偿
    ​本案中,上诉人服装厂与被上诉人服饰公司签订的加工合同系双方真实意思表示,且不违反法律规定,应为有效。但该合同中并未对违约责任予以约定,那么服装厂应如何承担延时交货的违约责任呢?
  • 加工承揽合同免责协议有效吗
    定作人需要完成某一工作的,可以找承揽人来完成,定作人与承揽人要签订合同,明确完工时间、质量等要求,加工承揽合同的免责条款如果只是免除一方责任,排除对方权利的,免责条款没有法律效力。下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复