您的位置：首页 > 精选解答 > 合同纠纷 > 简单土方工程承包合同范本怎么写

简单土方工程承包合同范本怎么写

2023.12.19 合同纠纷 2343人浏览举报

解析

简单土方工程承包合同范本
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，
土方工程承包合同
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：____________承包班组长(乙方)：______________
联系电话：联系电话：

法律依据: 《中华人民共和国合同法》第十二条规定

报告编号：NO.20231219*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

相关精选解答 更多>

挖河土方工程承包合同范本是什么

挖河土方工程承包合同的主要内容有：承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。免费公文网版权所有，承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。工期要求，质量与施工要求，安全要求，结算方式，仲裁与调解。

陈绍熙律师 2019.01.04 1428人看过
土方工程分包合法吗

土方工程分包是否合法视情况而定。依据法律规定进行分包的就是合法分包，是有效的。不符合法律规定而进行分包的，就不合法。分包必须取得发包人的同意；分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去。

张保明律师 2023.08.03 373人看过
工程承包合同范本是怎样的

包括：为明确双方的责任、权利和义务,根据xxxxx以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方xxxx工程承包合作事宜，双方自愿达成如下协议等内容。

陈绍熙律师 2018.11.26 3715人看过
承包建筑土方工程合同的内容是什么

承包建筑土方工程合同发包方负责人(甲方)，身份证号，承包方负责人(乙方)，身份证号，合作内容，工程位置，工程内容，土石方购买、运输。工程量，工作内容。

张保明律师 2019.01.11 519人看过
法律规定土方工程分包合法吗

土方工程分包是否合法视情况而定。依据法律规定进行分包的就是合法分包，是有效的。不符合法律规定而进行分包的，就不合法。分包必须取得发包人的同意；分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去。

张保明律师 2022.12.30 833人看过
建筑施工工程承包合同范本是怎样的

为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

张保明律师 2019.01.08 2266人看过
钢构工程承包合同范本是怎样的

施工合同的主要条款有：施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

张保明律师 2018.12.15 1396人看过
土地种植承包合同范本怎么写

土地种植承包合同的主要内容是：甲方和乙方的基本信息，承包的土地位置及面积，承包土地使用期限，双方的权利义务，纠纷解决的方式，违约责任，合同生效的时间，合同经过核对无误签字确认。

王汉杰律师 2019.03.25 1204人看过
工程承包合同怎么写

从事建筑行业，承包了一个工程，需要写合同，那工程承包合同怎么写承包合同的主要内容：可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并注意以下条款：1、工程名称、地点、范围和内容。

李则伟律师 2019.08.12 1766人看过