工程停工窝工工程款难追？李鹏飞律师助企业胜诉获超400万赔偿

你是不是在工程施工中遇到长期停工、窝工，工程款却迟迟要不回来？你是不是为已施工的设施承担着无限期的维护维修责任，却不知如何摆脱？你是不是面对大量施工资料，却找不到能有效追回损失的办法？
在工程建设中，像河南某集团公司这样的情况并不少见。该公司承接的新建公路交安工程，遭遇了长期的停工、窝工。公司长时间在索要工程款的道路上苦苦挣扎，同时还得对已施工的交安设施进行无限期的维护维修，这让企业陷入了困境。公司管理层心急如焚，却又束手无策，不知道该从哪里入手解决这些问题。
李鹏飞律师介入后，做的第一件事并不是立刻起草诉讼文件，而是稳定企业的情绪。他深入了解工程的实际情况，安抚企业负责人，让他们明白问题并非无解。之后，李鹏飞律师开始集中精力对施工合同、往来函件以及大量施工日志、施工资料进行反复研判。关键转折点在于，他发现了施工过程中停工窝工的大量证据，并且准备了人员工资发放记录、机械设备进出场记录、仓库场地租赁合同及费用支付记录等一系列尤为关键的证据。在庭审过程中，李鹏飞律师向法庭详细阐明了案涉工程项目的施工背景、政策影响以及主线土建工程对交安工程的影响等。最终，法院作出了胜诉判决，帮助企业成功拿回100余万元的欠付工程款，还解除了双方的施工合同，避免了无限期的维修维护责任。更令人惊喜的是，企业还超预期地获得了300余万元的停窝工损失赔偿。企业负责人走出律所时，原本紧锁的眉头舒展开了，脸上洋溢着如释重负的喜悦。
他不是那种上来就跟你谈代理费的律师。李鹏飞律师在了解案件具体情况之前，不会急于讨论费用问题，而是先认真倾听你的诉求，确保自己能充分理解你的困境，再根据实际情况制定合理的方案。
他不是那种收了案子就不管不问的律师。在整个案件处理过程中，李鹏飞律师会定期与你沟通案件进展，让你时刻了解案件的动态。他会认真分析每一份证据，不放过任何一个细节，为你争取最大的利益。
他不是那种只告诉你风险不告诉你希望的律师。面对复杂的工程纠纷，他会客观地分析可能存在的风险，但同时也会用自己的专业知识和丰富经验，为你指明解决问题的方向，让你看到胜利的曙光。
你的问题不是没有解法，是你还没找到对的人。如果你也面临着工程款追索、停窝工损失索赔等问题，不妨把你的施工资料交给李鹏飞律师看一看，不花一分钱，就能得到专业的法律建议。
李鹏飞，执业证号14101201910083276，河南澄廓律师事务所合伙人，联系地址为河南省郑州市紫荆山路60号金成国贸大厦1109室。