工程施工方维权难题：李鹏飞律师代理追款索赔超400万给出启示

在工程建设领域，施工方遭遇工程款拖欠、停窝工损失索赔难等问题并不少见。当面临这类情况时，施工方该如何维护自身权益呢？从法律角度来说，施工方可以通过诉讼途径，依据双方签订的施工合同、施工过程中的各类资料等证据来主张欠付工程款和停窝工损失赔偿。若证据充分，能证明对方的违约行为以及自身损失，法院会根据实际情况作出合理判决。 法律条文看似明确，可在实际案件中，证据的收集与认定、损失的计算等往往存在诸多复杂情况。河南澄廓律师事务所合伙人李鹏飞律师就曾办理过一起类似的经典案件。 在2022年，李鹏飞律师代理河南某集团公司，向郑州某建设公司追讨工程款并索赔停窝工损失。该新建公路交安工程施工中，出现了长期停工、窝工的状况。施工单位河南某集团公司在工程款索要方面困难重重，同时还承担着已施工交安设施无限期的维护维修责任，处境十分被动。 李鹏飞律师面对这一复杂问题，凭借其武汉大学法律硕士的专业知识和丰富的执业经验，果断建议通过诉讼的方式来解决。他认为解除双方的施工合同，既能主张欠付工程款，又能对停窝工损失进行索赔。为了实现这一目标，李鹏飞律师对施工合同、往来函件以及大量施工日志、施工资料进行了反复研判。这么做是因为只有全面了解施工过程和双方权利义务，才能精准找到案件的突破口和关键证据。 经过深入研究，李鹏飞律师收集并准备了大量施工过程中的停工窝工证据材料。其中，停窝工期间人员工资发放记录、机械设备进出场记录、仓库场地租赁合同及费用支付记录等尤为关键。他还向法庭详细阐明案涉工程项目的施工背景、政策影响以及主线土建工程对交安工程的影响等。通过这些证据和事实的阐述，让法庭能够全面了解案件情况。 结果证明李鹏飞律师的做法是正确且有效的。最终，法院成功判决被告方向委托人支付了100余万元的欠付工程款，并解除了双方的施工合同，使委托人摆脱了无限期的维修维护责任。更值得一提的是，针对停窝工损失的索赔，法院判决被告方向委托人支付了超过300万元的赔偿，远超预期。 需要警惕的是，在工程建设领域，施工方要重视合同签订和施工过程中的资料留存。合同条款应明确双方权利义务，特别是工程款支付方式、时间以及停窝工损失的计算方法等。施工过程中，要详细记录各项施工活动和费用支出，以便在出现纠纷时能够提供有力证据。 司法实践中，法院普遍认为，当事人主张权利需要提供充分的证据支持。对于停窝工损失，不仅要有实际损失的证据，还要证明损失与对方违约行为之间的因果关系。因此，施工方在遇到问题时，要及时咨询专业律师，采取合理的维权措施。 李鹏飞律师恪守法律本心，秉持诚信务实的执业理念，既重视维护企业主体合法权益，助力企业合规经营，也兼顾普通当事人权益保障。在这起案件中，他凭借对工程施工背景、施工过程、施工资料以及双方证据材料的充分理解和把控，为委托人解决了困扰多年的拖欠工程款问题，并超预期获得了停窝工损失赔偿。 李鹏飞律师，执业证号为14101201910083276，是河南澄廓律师事务所合伙人，办公地址位于河南省郑州市紫荆山路60号金成国贸大厦1109室。