精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 工程施工时有不可抗力怎么处理

工程施工时有不可抗力怎么处理

2024.04.19 工程建筑 3967人浏览举报
律师回答
根据《民法典》第590条规定,“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。”
费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:
1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。
2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。
3、承包人的施工机械设备损失及停工损失,由承包人承担。
4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
工期的处理。因发生不可抗力事件导致工期延误的,工期相应顺延。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
法律依据
《民法典》第五百九十条
报告编号:NO.20240419*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 施工中有不可抗力时怎么处理

    工程施工时因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,可以部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,主要包括自然灾害如台风、火山、洪水、地震等,政府行为如征收、征用等,社会异常事件如罢工、骚乱等。二、施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

    张保明律师 2023.10.12 53人看过
  • 施工中有不可抗力时怎样处理

    工程施工时因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,可以部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,主要包括自然灾害如台风、火山、洪水、地震等,政府行为如征收、征用等,社会异常事件如罢工、骚乱等。二、施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

    张保明律师 2023.12.19 32人看过
  • 施工中有不可抗力时如何处理

    在施工的过程中发生了不可抗力,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

    冯希律师 2021.01.29 2042人看过
  • 不可抗力能否解除施工合同

    不可抗力可以解除施工合同,我国法律规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:因不可抗力致使不能实现合同目的;在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;法律规定的其他情形等。

    张保明律师 2020.06.03 1677人看过
  • 合同发生不可抗力怎么处理

    合同发生不可抗力的,如果不可抗力导致合同无法履行的,则不能履行的一方当事人应当通知对方,并在合理期限内提供证明。因不可抗力导致合同无法履行的,根据不可抗力影响的大小,部分或者全部免除责任。

    陈婧婧律师 2022.12.14 195人看过
  • 因不可抗力导致工程停工怎么索赔?

    不可抗力索赔的方式是协商或诉讼等。因不可抗力导致工程停工的索赔:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

    张福昊律师 2022.02.17 4218人看过
  • 哪些工程施工时需要施工单位派人监督?

    施工单位应当对基坑支护与降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破工程,或其他有关部门规定的其他危险性较大的工程编制专项施工方案,附具安全验算结果,经技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。

    张福昊律师 2021.12.29 1608人看过
  • 建筑工程中的不可抗力包括什么

    建筑工程中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体指下列情况:1、自然灾害,如台风、洪水、地震等;2、政府行为,如征收、征用;3、社会异常事件,如罢工、骚乱。

    张保明律师 2023.01.03 567人看过
  • 建设工程中发生不可抗力,损失如何承担?

    因不可抗力事件导致的损失承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

    张福昊律师 2022.02.17 9896人看过

李遥

北京盈科(长春)律师事务所

李遥律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 176

    精选解答
  • 255728

    阅读量
咨询律师
相关文书下载 查看更多
  • 工程施工不可抗力怎么处理
    依据《民法典》的规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。所以因不可抗力因素造成工程施工不能按约定完成的,不承担违约责任。如果工程不能继续施工的,可以解除合同。
  • 离婚时有贷款怎么处理
    贷款是解决资金压力的重要方式,在现实生活中,夫妻双方往往会向银行贷款用于夫妻共同生活,如购买房屋、汽车等。如果夫妻感情破裂造成不得不离婚的,那么离婚时有贷款怎么处理下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 离婚时有债务房子怎么处理
    民法典规定,夫妻离婚时,共同财产由夫妻双方协商分配,一般是平等分配。如果是夫妻共同债务,由夫妻双方的财产共同承担,共同财产不足的,双方协商解决。
  • 不可抗力导致合同迟延履行怎么处理
    在签订合同后,有很多时候都会因为不可抗力而不得不推迟合同的履行,合同条款中也通常会标注出不可抗力合同迟延履行的情况,那么,不可抗力导致合同迟延履行怎么处理呢?今天,华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。
  • 破产重整时有担保债权怎么处理
    我们知道,对于企业破产重整的,需要向法院提出申请,法院受理后需要审查,看是否符合重整条件。那么,破产重整时有担保债权怎么处理呢?今天,华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。破产重整时有担保债权怎么处理一、对于债务人破产,保
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复