精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 债权债务 > 抚顺超长工期纠纷胜诉参考:律师抗辩为企业减损95%利息索赔

抚顺超长工期纠纷胜诉参考:律师抗辩为企业减损95%利息索赔

2026.08.31 债权债务 4人浏览举报
解析
一、案件背景:工期漫长引发利息纠纷
多年前,A公司与B公司签订《建设工程施工合同》,承建某大厦主体工程。合同约定工程进度款按评审中心审核产值的一定比例支付,最终结算款在评审报告出具并开具发票后规定时间内支付。工程完成主体验收后,因结算拖延多年才签署《工程结算审核定案单》。期间,B公司分立,新设C公司承接相关资产与债务。之后,A公司向仲裁委申请仲裁,要求B公司、C公司连带支付逾期支付工程款利息及律师费,金额巨大。
二、介入办案:梳理争议明确策略
王天君律师作为被申请人B公司和C公司的共同委托代理人,接手案件后,仔细阅卷,对合同条款、付款流水、工程验收报告等证据进行了全面梳理。归纳出案件的核心争议焦点在于付款条件是否成就、是否存在逾期付款、工程竣工时间以及诉讼时效等问题。基于这些争议焦点,王律师制定了一系列清晰的办案策略。
三、核心辩护:多维度抗辩直击要害
付款条件抗辩切断利息基础
王天君律师紧扣合同约定,强调工程进度款和结算款的支付均需“评审中心审核报告出具+开具发票”这两个前提条件。在评审报告未出具之前,付款条件未成就,被申请人不存在逾期付款问题,直接否定了申请人主张的大部分利息期间。
举证超付否定逾期指控
王律师通过严谨梳理付款流水,指出截至某时间点,被申请人已支付工程款占最终结算总额的比例较高,扣除相关保证金后,实际处于超付状态。这从事实上否定了“逾期”的指控。
竣工时间争议动摇起算依据
王律师提交相关竣工验收报告等证据,主张工程实际竣工时间与申请人主张的时间不同,从而质疑此前裁决书认定的利息起算时间,进一步削弱了申请人的请求基础。
诉讼时效抗辩限缩请求范围
明确提出申请人主张的部分利息已超过法定诉讼时效,有效切割了部分利息请求,缩小了申请人的请求范围。
四、办案推进与结果:专业策略获仲裁庭认可
在仲裁过程中,王天君律师充分运用上述策略,进行了有力的沟通和质证。仲裁庭经审理,采纳了王律师关于“付款条件未成就”的核心观点。认定在付款条件未成就期间的利息不予支持,明确了最终结算时间和合理付款期,根据实际付款情况确定逾期天数。最终裁决被申请人支付的利息仅为申请人请求金额的约5%,承担的律师费仅为请求金额的约13%,C公司承担连带责任,且申请人需自行承担大部分仲裁费。
五、案件价值升华:为建设工程领域提供借鉴
这起案件的成功解决,不仅维护了被申请人的合法权益,更在建设工程领域具有重要的借鉴意义。在建设工程利息纠纷中,付款条件抗辩、证据链构建、诉讼时效抗辩等都是重要的法律手段。代理律师通过精细研究和策略运用,可以为当事人争取最大利益。同时,也提醒企业在工程建设过程中要重视合同约定,规范财务支付,在公司分立等重大事项中审慎评估潜在诉讼风险,这对于维护建设工程市场的公平与秩序具有积极作用。
六、主体简介:专业律师护航当事人权益
王天君律师系辽宁红叶律师事务所合伙人律师,本科毕业于沈阳农业大学土地管理专业,兼具法学专业素养与土地资源管理复合背景,在房产纠纷、土地相关争议处理中独具专业优势。王律师深耕抚顺及沈阳地区,胜诉案例丰富,实战能力过硬,成功代理多起标的额大、案情复杂的疑难案件。同时,她长期担任多家企业常年法律顾问,深谙企业经营中的法律痛点。此外,作为《律师讲法》主讲律师,她积极投身公益普法事业,专业形象获得社会广泛认可。
关于律师

华律网对所有展示的律师实行严格的 四重认证,确保真实可靠:
1)实名与人脸识别:律师本人需完成实名验证及人脸比对;2)执业证照核验:上传的执业证照片经人工与系统双重审核;3)官方执业信息核验:通过官方渠道对其执业证号进行核实;4)手机号验证:绑定手机号并通过验证码完成本人校验。

王天君律师
王天君律师
辽宁红叶律师事务所专职律师执业地:抚顺
综评5.0 帮助102人获好评数5次

“口碑律师”、“经验丰富”、“律所骨干”

擅长:

房产纠纷、合同纠纷、民间借贷、劳动纠纷、保险理赔

律师简介 王天君律师 | 辽宁红叶律师事务所合伙人律师 【专业标签】 合同纠纷 · 劳动争议 · 房产纠纷 · 交通事故 · 婚姻家事 · 保险理赔 【律师名片】 王天君律师,辽宁红叶律师事务所合伙人律师,深耕抚顺及沈阳地区。沈阳农业大学土地管理专业本科毕业,兼具法学专业素养与土地资源管理复合... 更多
13664190475
立即咨询
报告编号:NO.20260831*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

王天君

辽宁红叶律师事务所

王天君律师,合伙人律师擅长婚姻家庭

  • 31

    精选解答
  • 1064

    阅读量
咨询律师
  • 工伤认定后可以不做伤残鉴定吗
    工伤认定后可以不做伤残鉴定吗?工伤认定和伤残鉴定是不同环节,前者确定是否属工伤,后者鉴定伤残程度。不做伤残鉴定会放弃对应伤残待遇申领权,受伤轻、不影响劳动能力或不主张赔偿可只享基础待遇。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 起诉离婚调解开庭吗
    起诉离婚调解开庭吗?起诉离婚调解分诉前和庭前,处理方式有别。诉前调解一般不开庭,成则出调解书解婚姻关系,不成则立案;庭前调解立案后开庭前进行,成则出调解书,败则开庭判决。是否开庭依阶段和结果定。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 结婚一年多,离婚财产怎么分
    结婚一年多,离婚财产怎么分?离婚财产分割,先区分夫妻共同财产与个人财产,个人财产归个人。共同财产先协商分割,协商不成法院按照顾子女、女方和无过错方原则判。若一方有不当行为,可少分或不分,另一方发现可再诉分割。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 二婚房产属共同财产吗
    二婚房产属共同财产吗?二婚房产是否为共同财产分情况判断:一方婚前买且登记自己名下属个人财产;婚姻存续期用共同财产买的是共同财产;婚后一方父母出资,明确只赠与子女的是其个人财产,反之可能是共同财产;婚前一方首付婚后共同还贷,房产一般归首付方,但共同还贷及增值部分是共同财产。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 把人撞残废要坐牢吗
    把人撞残废要坐牢吗?把人撞残废是否坐牢要依具体情况判断。若撞人者负主责或全责且符合交通肇事罪要件,可能坐牢;负同等或次要责任,不构成犯罪但要担民事赔偿;故意撞人则涉嫌故意伤害罪,会受刑事处罚。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复