语音问答

您的位置:首页 > 语音 > 合同纠纷 > 建设工程合同工期可以合法顺延吗

建设工程合同工期可以合法顺延吗

2018-11-27合同纠纷收听量1273举报

语音内容:

工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。
发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。
发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。
发包人未按约支付工程款
若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
工程质量鉴定
对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应顺延。
不可抗力或其他因素
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。
法律依据:
《中华人民共和国合同法》第二百八十六条
《中华人民共和国担保法》第八十二条
《中华人民共和国物权法》第二百三十六条

版权声明:华律网对语音解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

相关语音问答

  • 建设工程施工合同的生效要件

    建设工程施工合同的生效要件包括主体合格,即订立合同的当事人双方都必须具有订立合同的资格;意思表示真实;内容合法,形式合乎要求,内容合法,是指合同标的不属国家明令禁止买卖的物或政策不允许的行为...

    2018-11-27有 643 人听过
  • 无效建设工程施工合同中的工程价款如何确定

    建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的,应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息...

    2018-11-13有 751 人听过
  • 建设工程施工合同无效工程价款按什么标准进行结算

    应当参照合同约定的工程价款进行结算。而签订的建设工程无效的合同,如果工程已实施,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》进行结算。

    2018-11-19有 1003 人听过
  • 建设工程监理合同备案所需申请材料有哪些

    (一)省工商局印制的《建设工程监理合同》;(二)准合同文本(6份),不得使用打印合同;(三)《建设工程监理合同备案登记表》(1份);(四)《中标通知书》(原件及复印件1份);《建设工程监理项...

    2018-05-02有 806 人听过
  • 建设工程过程中人身损害的过错归责原则

    建筑施工事故中的工伤赔偿与雇员受害赔偿,应当采用无过错责任的归责原则,即用人单位对劳动者在执行职务中所受的人身损害承担赔偿责任,不以其过错为成立要件。

    2018-09-17有 533 人听过
作者
范鑫豪

范鑫豪

四川建投律师事务所

范鑫豪律师,专职律师,擅长合同纠纷

  • 120

    语音问答

  • 238080

    收听量

相关文书下载 查看更多
推荐精选解答
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复