施工索赔的费用有哪些

2019-02-12工程建筑收听量3071举报

语音内容：

施工索赔费用主要有以下方面：
第一，人工费，指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用，包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和工资上涨费等。
第二，材料费，包括实际用量超过计划用量而增加的材料费、由于客观原因材料价格大幅度上涨的部分、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。
第三，施工机械使用费，包括由于完成额外工作增加的机械使用费、非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费、由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的误工费。
第四，分包费用，指的是分包人的索赔费，分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。
第五，工地管理费，指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，但如果对部分工人窝工损失索赔时，因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费。
第六，利息，包括拖期付款利息、由于工程变更的工程延误增加投资的利息、索赔款的利息、错误扣款的利息。
法律依据:
《中华人民共和国建筑法》
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十七条
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十九条

相关语音问答

小三如何索赔
关于作为“小三”身份如何索赔的问题，一般来说私下可以要求赔偿，但是通过诉讼方式得不到法律的支持。两个没有获得法律认可的婚姻关系，所以在发生经济和感情纠纷以后，人身赔偿和经济赔偿都不会得到法律...
2018-11-24有 1565 人听过
01'46''
景圆欢律师
非法用工赔偿办法
无营业执照或者未经依法登记、备案的单位以及被吊销营业执照或者撤销登记、备案的单位受到事故伤害或者患职业病的职工受到事故伤害或者患职业病的，由该单位向伤残职工或者死亡职工的直系亲属给予一次性赔...
2019-04-03有 579 人听过
01'05''
闻艺律师
误工费是保险公司赔吗
只要标的车在事故中承担一定的责任，保险公司就应在交强险中11万限额内，全额承担误工费的赔偿责任，要求医院出具诊断证明，就注明出院后的休假天数，伤者单位出具出险前三个月的收入证明，扣款证明及纳...
2019-07-19有 1446 人听过
01'28''
王生帅律师
无因管理之债怎么索赔
1、明确请求范围。(1)请求偿还管理人为被管理人支出的必要或有益的费用。(2)请求清偿必要或有益的债务。(3)请求赔偿因管理而造成的损失。2、在进行管理活动时应尽心尽责妥善管理。
2019-08-07有 882 人听过
01'46''
该用户已注销律师
施工合同必须备案吗
建设工程施工合同，在国务院办公厅国办发[2018]33号文件之前是必须备案。一般的备案流程：1、网上申报。2、办理备案手续。3、正式签发合同备案表。
2019-10-15有 1063 人听过
01'46''
高攀律师