工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。
工程进度拖欠原因主要有以下几个方面:
首先,监理工程师方面的问题。
施工单位要想得到业主的工程进度款,必须先得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但是有些监理工程师素质不高,将业主赋予的权力看作是获取私利的工具,只有施工单位满足了监理工程师的私欲后,才能得到本该得到的工程进度款。
其次,施工单位的问题。
施工单位项目经理责任心不强,对工程进度的统计工作不够重视,少报、漏报的现象时有发生,造成报表不准确。
此外,业主方面的问题。
有些工程的业主是由政府或集体单位,该项目的主管将手中的权利看作是谋取私利的工具,当施工企业没有满足主管的不合理要求时,就无法得到本该得到的工程进度款。
法律依据:
《建设工程价款结算暂行办法》
第十三条 工程进度款结算与支付应当符合下列规定:
(一)工程进度款结算方式
1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。
2、分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。
(二)工程量计算
1、承包人应当按照合同约定的方法和时间,向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量,并在核实前1天通知承包人,承包人应提供条件并派人参加核实,承包人收到通知后不参加核实,以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加核实,核实结果无效。
2、发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量,从第15天起,承包人报告的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据,双方合同另有约定的,按合同执行。
3、对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量。
(三)工程进度款支付
1、根据确定的工程计量结果,承包人向发包人提出支付工程进度款申请,14天内,发包人应按不低于工程价款的60%,不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程进度款同期结算抵扣。
2、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人应及时向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付,协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。
3、发包人不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
版权声明:华律网对语音解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
相关语音问答
根据相关规定,报案人可通过报案回执单中的联系电话和值班民警姓名了解对案件的办理情况。犯罪嫌疑人方可以打电话询问相关主管单位,也可以委托律师跟进案情。
签证受理期间,韩国签证申请者可在大韩民国签证门户网站查询签证办理进度。或按照韩国签证服务中心提供的方式进行查询。韩国签证查询方式一般有三种,但最常用的还是采取在线查询的方式进行查询。
拖欠工资的,应当先向当地劳动局投诉,经劳动局通知后,用人单位仍不支付的,可以报警,控告老板拒不支付劳动报酬罪,要求追究他的刑事责任。另外,也可以向劳动仲裁委员会申请仲裁,对仲裁不服的,还可以...
缺乏相应的法律法规的规制,政府监管体制的漏洞,国家政策对民间借贷的不平等对待,人们盲目追逐利益最大化,缺乏市场防范意识以及其自身存在的问题等等,使得民间借贷的弊端日益凸显,影响国家金融体系的...
工程欠款可以到法院诉讼解决,判决生效后申请强制执行。追讨工程欠款的法律途径,到法院立案的步骤:1、写起诉状,份数为被告人数+1份;2、到被告地人民法院立案,交纳诉讼费;3、证据材料复印件,份...
因公司拖欠工资原因的离职申请书
免费查看因公司拖欠工资原因的离职申请书是如何规定的
免费查看施工合同工程欠款原因才好?
免费查看因拖欠工资辞职报告
免费查看因拖欠工资提出辞职
免费查看因拖欠工资的辞职报告
免费查看