优质问答
优质问答
冯轶男律师，内蒙古孚本律师事务所主任律师，包头市律师协会会员，她以12年的执业经验、扎实的专业能力和高度的责任感，成为众多当事人信赖的法律守护者。专业深耕，解锁多元法律领域冯轶男律师自执业以来，就像一位技艺精湛的工匠，在法律的各个领域精耕细作。她承办了大量的民事案件，无论是保险理赔纠纷、道路交通事故人身损害赔偿纠纷，还是民间借贷纠纷、房地产纠纷、劳动争议、婚姻家庭纠纷等，她都能凭借深厚的法律知识和丰富的实践经验，为当事人提供精准的法律解决方案。在刑事案件中，她为经济犯罪、职务犯罪、暴力犯罪等案件的当事人进行辩护，用法律的武器维护他们的合法权益。此外，她还成功办理过大量的非诉讼法律项目，代办查询、复印工商档案，代办会见等业务也不在话下。她的专长领域涵盖调解、仲裁、诉讼、保险理赔、交通事故、房地产、刑事辩护、公司设立、常年法律顾问、劳动工伤、损害赔偿、债权债务、继承等多个方面，真正做到了全方位、多层次地为当事人提供法律服务。大众误区，律师温情解惑指引在日常的法律事务中，大众常常存在一些法律误区。比如，在工程合同纠纷中，很多人认为只要一方出现违约行为，就必须承担全部责任。但实际上，合同履行过程中往往存在多种因素相互交织，责任的划分需要综合考虑各种情况。就像在风电项目施工合同纠纷中，发包方往往会以工期逾期、质量缺陷为由要求承包方承担全部损失，而忽略了自身可能存在的问题。冯轶男律师凭借专业的法律知识和敏锐的洞察力，能够帮助当事人认清这些误区，引导他们正确看待自己的权利和义务，避免陷入不必要的法律风险。典型案例，彰显卓越办案风采下面为大家介绍冯轶男律师代理的一起重大风电项目施工合同纠纷案。2020年3月，某能源公司（发包方）与某电力建设公司（承包方）签订了300MW风电项目施工合同，合同金额约5700万元，约定工期305天。然而，施工期间承包方因吊车租赁费用暴涨要求调价未果，进度严重滞后，至2020年11月仅完成10台风机部分吊装（合同约定31台）。发包方发函解除合同后，委托第三方高价抢工完成剩余工程，并以成本增加2107万元为由诉至法院，要求承包方支付逾期违约金及全部损失。冯轶男律师代理承包方应诉后，提出了一系列核心抗辩观点。她举证证明发包方存在图纸提供滞后、物料供应不足、牧民阻工等问题，并提交监理纪要、工作联系单等证据链，说明履约障碍系多方导致；引入“风电抢装潮”政策背景，证明吊车租金暴涨属市场系统性风险，且发包方在未招标情况下分包第三方产生高价合同，损失与违约无直接因果关系；通过竣工结算单证实实际施工仅涉及10、12回路，驳斥发包方对9、11回路损失的索赔；强调承包方已配合部分竣工资料移交，反驳发包方“拒不配合”的主张。最终，法院采纳了冯轶男律师的部分辩护意见，认定损失系“发包方提前分包、付款争议、市场客观因素”等多重原因导致，依据公平原则判令合同于2020年11月18日解除，承包方按损失总额的20%承担赔偿责任，即421.5万元（较原诉求减损1686万元），支持竣工资料移交要求，案件受理费、鉴定费由双方各半负担。这起案件充分展现了冯轶男律师在复杂工程纠纷中的专业能力和精准的责任界定能力，为企业合理规避风险提供了典型的裁判思路。冯轶男律师，法学学士，拥有12年的执业经验，执业证号为11502201411776764，服务地区为内蒙古包头。她是包头市律师协会会员、内蒙古孚本律所主任律师、包头市宣传联络委员会成员。如果您在法律方面有任何需求，相信冯轶男律师会以她的专业、靠谱和贴心，为您提供优质的法律服务。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
