优质问答
优质问答
2020年3月，某能源公司（发包方）与某电力建设公司（承包方）签订了一份300MW风电项目施工合同，合同金额约5700万元，约定工期为305天。原本这是一个双方都充满期待的项目，然而施工过程却并不顺利。承包方因为吊车租赁费用暴涨要求调价，但发包方并未同意，这导致工程进度严重滞后。到2020年11月，承包方仅完成了10台风机的部分吊装，而合同约定的是31台。发包方见状，发函解除了合同，并委托第三方高价抢工完成剩余工程。随后，发包方以成本增加2107万元为由，将承包方诉至法院，要求承包方支付逾期违约金及全部损失。在这个案件中，当时谁也没在意的一个东西，后来却成了案件的核心关键，那就是竣工结算单。在案件初期，大家都没有特别关注这份结算单，觉得它只是一个普通的工程文件。然而，随着案件的推进，这个被忽视的竣工结算单却成为了扭转局面的重要武器。冯轶男律师作为承包方的代理律师，在接手案件后，凭借着丰富的经验和敏锐的洞察力，发现了竣工结算单的重要性。她仔细研究了案件的每一个细节，不放过任何一个可能的证据。在查阅大量资料和文件的过程中，她注意到了这份看似普通的竣工结算单。她意识到，这份结算单可能会对案件的走向产生重大影响。于是，她开始围绕竣工结算单展开调查和分析。从法律专业的角度来看，竣工结算单具有重要的法律意义。它是对工程实际施工范围和内容的一种确认，具有很强的证明力。在这个案件中，发包方要求承包方承担9、11回路的损失，但竣工结算单清楚地证实了实际施工仅涉及10、12回路。这就意味着，发包方对9、11回路损失的索赔是没有事实依据的。通过这份竣工结算单，冯轶男律师成功地驳斥了发包方的这一主张，为承包方减轻了很大的赔偿压力。除了竣工结算单，冯轶男律师还提出了其他核心抗辩观点。她举证证明发包方存在图纸提供滞后、物料供应不足、牧民阻工等问题，并提交了监理纪要、工作联系单等证据链，以此说明履约障碍是由多方导致的。同时，她引入“风电抢装潮”政策背景，证明吊车租金暴涨属于市场系统性风险，且发包方在未招标情况下分包第三方产生高价合同，损失与承包方的违约行为并无直接因果关系。此外，她还证明承包方已配合部分竣工资料移交，反驳了发包方“拒不配合”的主张。最终，法院采纳了冯轶男律师的部分辩护意见。法院认定，损失是由“发包方提前分包、付款争议、市场客观因素”等多重原因导致的。依据公平原则，法院作出如下判决：合同于2020年11月18日解除；承包方按损失总额的20%承担赔偿责任，即421.5万元（较原诉求减损1686万元）；支持竣工资料移交要求；案件受理费、鉴定费由双方各半负担。从这个案例中，我们可以看到，那些被我们平时忽视的材料、记录、凭证，在法律纠纷中可能会起到决定性的作用。在现实生活中，我们应该重视这些东西，注意保留相关的证据。比如，在签订合同后，要妥善保存合同文本、相关的补充协议、往来的邮件和文件等；在工作中，要及时记录工作的进展和问题，保留好相关的报告和数据；在购物消费时，要索要发票和凭证，以备不时之需。法律纠纷往往错综复杂，就像一团乱麻。而专业的律师就像是能从这堆乱麻里挑出真金的高手。他们凭借着专业的知识、丰富的经验和敏锐的洞察力，能够发现那些被我们忽视的关键证据，为我们争取最大的利益。如果您在生活中遇到了法律问题，不妨寻求专业律师的帮助。冯轶男律师，内蒙古孚本律师事务所主任律师，法学学士，包头市律师协会会员。执业12年来，她承办了大量的民事、刑事以及非诉案件，包括保险理赔纠纷、道路交通事故人身损害赔偿纠纷、民间借贷纠纷等。她有着丰富的办案经验和专业的法律素养，能够为您提供专业、高效的法律服务。如果您有相关法律需求，不妨咨询冯轶男律师，让她为您的合法权益保驾护航。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
