优质问答
优质问答
林涵律师毕业于福建师范大学，拥有法学本科学位，是福建君来律师事务所副主任律师。执业9年来，他线上线下帮助人数达3000+，凭借扎实的法学理论功底和勤勉尽责的态度，赢得了当事人的高度认可。在众多成功案例中，他代理的肖XX（化名）装饰装修合同纠纷一案，充分展现了他的专业能力和办案水平。案情复杂：装修违约打乱乔迁计划肖XX（化名）与邻居王XX（化名）（三明市XX设计工程有限公司法人）于2021年3月21日签订《三明市XX装修施工合同》，约定包工包料，总价款224000元，工期从3月22日至8月30日，逾期竣工每日支付100元违约金。肖XX（化名）先后支付装修款215000元。然而，从5月份开始，该公司消极怠工。肖XX（化名）早早就告知了乔迁日期2021年12月11日，公司也承诺能在合同约定竣工日期前完工，但到了竣工日仍未完成。虽经肖XX（化名）多次催促，公司表示会在乔迁日前完工，可直至12月7日，却告知无法完工，这严重打乱了肖XX（化名）的乔迁计划。补充协议：仍未履行再陷僵局2021年12月11日，双方达成《补充协议》。协议约定原合同工期延误给肖XX（化名）造成的30000元损失由公司承担，应于12月13日支付；公司承诺于12月30日前完工，2022年1月1日验收，若未按时完工，需支付30000元违约金，并退还已支付但未完成部分的全额费用，违约金不足以弥补损失的，肖XX（化名）可继续追偿。但协议签订后，公司仅支付赔偿款10000元，余款20000元未付，也未按期完工，再次构成违约。经双方确认，公司需退还肖XX（化名）70229元。诉讼维权：专业辩护获法院支持肖XX（化名）委托林涵律师提起诉讼，请求解除合同和补充协议，要求公司退还70229元，支付损失余款20000元及违约金30000元，并承担诉讼费和保全费。林涵律师在庭审中，依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，进行了专业而有力的辩护。法院认定，合同和补充协议合法有效，但已终止，无需解除；王XX（化名）作为法定代表人，无需与公司共同承担民事责任；公司未按约定完工构成违约，应退还70229元，支付损失余款20000元，并酌定违约金为14045.8元。最终，法院判决三明市XX设计工程有限公司于判决生效之日起五日内向肖XX（化名）退还70229元、赔偿20000元、支付违约金14045.8元，驳回肖XX（化名）其他诉讼请求。在这起装饰装修合同纠纷案件中，林涵律师凭借对法律的精准把握和对案件的深入分析，为肖XX（化名）争取到了应有的赔偿，成功维护了当事人的合法权益。他的专业能力和敬业精神，在这起案件中得到了充分体现。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
