说法

您的位置:首页 > 华律说法 > 合同纠纷 > 建设工程合同工期可以合法顺延吗

建设工程合同工期可以合法顺延吗

2019.10.161505次播放合同纠纷举报
视频内容

工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。
发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。
发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。
发包人未按约支付工程款
若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
工程质量鉴定
对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应顺延。
不可抗力或其他因素
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

*版权声明:华律网对视频或语音模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

分享
更多 >相关视频问答
  • 01:20

    工期延误与工期顺延

    所谓工期延误是指工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,所谓工期顺延是指承发包双方...

    2018.09.186600次播放
  • 02:04

    什么叫工期顺延

    所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法...

    2019.10.131585次播放
  • 02:04

    什么是工期顺延

    所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法...

    2018.09.182854次播放
  • 02:22

    工期顺延的条件

    出现以下情况时,可以顺延工期:1、工程量增加,2、发包人变更设计,3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施...

    2018.09.184059次播放
  • 02:04

    什么算工期顺延

    所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法...

    2019.10.137034次播放
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复