精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 阻碍施工造成的损失怎么赔偿

阻碍施工造成的损失怎么赔偿

2022.07.04 工程建筑 3174人浏览举报
律师回答
1、阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。
2、根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
3、根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第八百零三条、第八百零四条
报告编号:NO.20220704*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 施工造成的损失需要赔偿吗

    施工方在履行劳动合同期间,因施工方故意或重大过失给用人单位造成经济损失的,用人单位按照劳动合同约定要求施工方赔偿损失的,施工方承担赔偿的责任。

    张保明律师 2020.09.09 1724人看过
  • 施工造成失误造成损失需要赔偿吗

    施工造成失误造成损失应该赔偿。赔偿按照谁过错谁担责的原则来赔偿,如果是因发包方不按约定提供施工材料、技术资料,不按时支付工程款项造成的,则由发包方赔偿。

    邓伟娜律师 2022.10.11 536人看过
  • 村民阻挠施工造成损失怎么处罚

    村民阻挠施工,造成了现场停产停工的损失,但未出现破坏生产工具等的损毁行为,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;聚众实施的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

    孙政律师 2020.11.13 6028人看过
  • 施工造成死亡怎么赔偿

    施工人员在施工过程中突然死亡如何赔偿,要依据建立的关系而定。如果建立劳动关系的,可以申请工伤认定,由用人单位与工伤保险基金共同赔偿。如果建立雇佣关系的,则雇主承担赔偿责任。

    邓伟娜律师 2021.01.15 713人看过
  • 合同解除后造成的损失如何赔偿

    1、协议解除合同的,当事人在协议中免除了对方损害赔偿责任的,协议生效后,不得再请求赔偿;2、因不可抗力解除合同,不承担损害赔偿责任。但在不可抗力发生后,应当采取补救措施减少损失扩大而没有采取的,应对扩大的损失承担赔偿责任。

    朱丽燕律师 2021.01.26 1700人看过
  • 洪灾造成的农业损失如何赔偿

    对于一般性灾害天气造成的农业损失,政府有关部门尚无赔偿或补偿政策。农户要想获得赔偿可通过上相应农业保险,根据保险合同列明的条款,在达到条款规定的损失程度时才能获得相应的赔偿。政策性农业保险为财政补贴保费的保险,农户只需缴纳保费的20%即可。

    2019.07.01 1684人看过
  • 侵权造成营业损失如何赔偿

    根据我国法律规定,侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失赔偿;被侵权人的损失难以确定,侵权人因此获得利益的,按照其获得的利益赔偿等。

    邓伟娜律师 2020.07.27 1140人看过
  • 房子因施工造成裂缝怎么赔偿

    房子因为施工受到破坏,造成房子裂缝,根据实际的损坏赔偿,一般情形是恢复原状,消除危险。《民法典》规定,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。

    张保明律师 2021.03.05 10725人看过
  • 施工造成行人摔伤怎么赔偿

    施工人应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金。

    冯希律师 2021.01.26 4894人看过

冯希

北京中银(深圳)律师事务所

冯希律师,专职律师擅长工程建筑

  • 266

    精选解答
  • 367336

    阅读量
咨询律师
相关文书下载 查看更多
  • 2024阻碍施工造成的损失怎么赔偿
    依据《民法典》的规定,阻碍施工单位施工造成施工单位损失的,由阻碍施工一方赔偿,一般是依据实际造成的损失赔偿,如停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
  • 2024乙方施工造成损失如何赔偿
    依据《民法典》的规定,乙方施工造成他人损失的,由乙方承担赔偿的责任。一般是依据实际造成的损失赔偿。有预期收益的,也可以主张预期收益赔偿。
  • 2024电力施工造成损失如何赔偿
    电力施工侵害他人合法财产的,财产损失按照损失发生时的市场价或者其他合理的方式计算,支付方式也是有当事人之间协商,协商不一致的,应当一次性支付赔偿费用,一次性支付有困难的可以分期支付。
  • 2024非法施工造成的损失怎么赔偿
    依据《民法典》的规定,非法进行施工,造成受害人损失的,由施工单位承担赔偿责任。如果造成财产损失的,据财产损害时的价值进行赔偿,造成人身伤害的,依据受伤情况赔偿。
  • 2024甲方施工造成损失不给赔偿怎么办
    依据《民事诉讼法》的规定,工程赔偿纠纷是属于合同纠纷,如果甲方造成损失后不承担赔偿责任,双方无法协商一致的情况下,当事人可以向人民法起诉主张赔偿。
  • 你好,阻碍施工有损失,怎么处理
    合法施工被无理阻碍的话,可以报警请求公安机关排除妨碍,有损失的话,可以让其赔偿
  • 乙方施工造成损失如何赔偿
    依据损失金额给予赔偿,协商不成,通过法院起诉,主张赔偿。
  • 电力施工造成损失如何赔偿
    您好,首先这属于建设工程施工合同纠纷,一般首先归责,也就是看责任在哪一方?这一点是后面赔偿的基础,第二步是要确定损失金额,是施工班组的窝工损失?还是机械台班的损失?是否有对第三方造成的损失进度损失等,如果只是单纯的电力施工对第三人造成损失,可能还简单一点。建设工程案件一般都比较复杂,这中间是否还涉及转包、分包、挂靠等情况,不可能一言蔽之。建议您来所面谈详细情况
  • 电力施工造成经济损失由什么单位赔偿?
    你好,这种情况 建议听取律师专业意见,谨慎核实清楚,如需帮助可微聊。及时与本律师沟通!可电联我帮你分析下如何解决 ,可选择下方专问咨询 关于您提问的回答如下: 您好!根据相关规定,因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。
  • 施工方施工、给红线外造成的损失如何维权
    先协商,未果的,去法院起诉。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复