您的位置：首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 申报工程延期的条件是哪些

申报工程延期的条件是哪些

2023.11.09 工程建筑 113人浏览举报

律师回答

申报工程延期的条件包括：
1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加。
2、异常恶劣的气候条件。
3、如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等。
4、申请工程延期的其他条件。
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认。

法律依据: 《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。; 《建筑法》第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。; 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

报告编号：NO.20231109*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

相关精选解答 更多>

申报工程延期的条件有哪些

申报工程延期的条件有：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定；7、不可抗力或其他因素。

张保明律师 2023.09.22 262人看过
申报工程延期的条件有什么

申报工程延期的条件有：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定；7、不可抗力或其他因素。

张保明律师 2023.09.25 212人看过
工伤申报延期怎么办

劳动者工伤申请延期的不需要办理什么手续，只要劳动者有证据证明自己延期非自身原因即可。由于不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的，被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。

张燕鹏律师 2021.01.19 2287人看过
建设工程开工延期最长可以延期多久

最长可以延期六个月，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

张福昊律师 2022.03.16 6421人看过
建设工程开工延期最多可以延期几次

最多可以延期2次，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

张福昊律师 2022.03.16 4673人看过
工程延期与工程延误一样吗

不一样。工程延期：承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误：损失由承包单位承担。延期和延误都是未按期完成计划，它们的区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。

曲敏律师 2019.06.25 3878人看过
工程延期后监理费是怎么索赔的

工程延期付款索赔，当事人双对可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利，符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不子受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。

张保明律师 2023.12.20 144人看过
如何办理工程延期手续

办理工程延期的手续为：承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师，及向监理工程师提交详细的申述报告。监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。

顾益东律师 2020.06.30 2568人看过
工程延期后监理费怎么索赔的

工程延期后监理费可以通过以下途径索赔：1、与对方协商。经当事人协商一致的，按照协商规定支付延期的监理费。2、调解。经所有当事人同意，可以向第三方调解组织申请调解。若经调解达成调解协议的，按照调解协议支付延期的监理费。3、诉讼。当事人可以通过诉讼主张延期的监理费。

张保明律师 2023.11.09 387人看过