精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 民法典发包方是否承担违约责任

民法典发包方是否承担违约责任

2022.11.21 工程建筑 1713人浏览举报
律师回答
发包方会承担违约责任。
根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
法律依据
《民法典》第八百零三条、第八百零四条、第八百零五条
报告编号:NO.20221121*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 发包方是否承担违约责任

    发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失等。

    孙有为律师 2020.09.16 954人看过
  • 发包方承担违约责任的方式是怎样的

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 162人看过
  • 发包方有什么方式承担违约责任

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 185人看过
  • 发包方承担违约责任的方式有哪些

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 152人看过
  • 发包方承担违约责任的方式有什么

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.12 130人看过
  • 发包方违约责任承担的方式是什么

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 120人看过
  • 发包方违约责任承担的方式有哪些

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 156人看过
  • 发包方有哪些方式承担违约责任

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 183人看过
  • 发包方有哪些承担违约责任的方式

    方式:(一)继续履行。在债务人不履行合同义务时,可请求法院或仲裁机构强制债务人履行。(二)补救措施。是债务人履行合同义务不符合约定,债权人可要求其采取的补救履行措施。(三)损害赔偿。具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等。

    张保明律师 2022.08.13 134人看过

张保明

河北英洛智永律师事务所

张保明律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 27998

    精选解答
  • 26863069

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 施工合同发包方违约责任承担方式有哪些
    工程合同发包人违约的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、误工等损失。关于施工合同发包方违约责任承担方式有哪些的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 民法典合同签订未履行是否承担违约责任
    合约和合同自古以来就是契约和信任的代表,无论是合作还是做生意的双方都是要遵守的,任何人都要守规矩,但是在实践的操作中,往往有很多人不守规矩,在与别人签订合同的情况下不履行合同,那么合同签订未履行是否承担违约责任呢?下面由华律网小编为读者进行解答,希望对大家有所帮助。
  • 民法典中涨价钢厂是否应该承担违约责任
    依据《民法典》的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,构成合同违约。所以钢厂违反合同约定,单方涨价的,就会构成违约,要承担违约责任。
  • 发包方承担连带责任后是否享有追偿权
    建筑工程的纠纷一般都是比较难以处理,因为他们的涉案金额一般都比较大,不像我们民事纠纷的一两千,通常就会涉及到几十万,那么对于建筑纠纷,发包方会不会承担连带责任的追偿权?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。欢迎您的阅读。
  • 单方解除协议是否承担违约责任
    依据我国相关法律的规定,签订的协议生效后当事人要全面履行协议的义务,如果不履行协议内容的,要承担违约的责任,那么单方解除协议要不要承担违约责任?下面由华律网小编为读者进行解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复