建筑工程索赔范本格式是怎样的
2023.12.22
工程建筑
1680人浏览举报
律师回答
索赔单位 :福建XX工程建设有限公司
监理单位 : XX工程管理(集团)有限公司 xx分公司xx项目部
致:XX工程管理(集团)有限公司xx分公司xx项目部
索赔的详细理由及经过: 公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响,造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米,具体造成损失工程量如下:
一、挡土墙基础垫层:90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3;
二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班:壹 拾伍小时整(15小时);
三、人工清理淤泥方量:32m3;
四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量:1.5吨; 五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋:3工日×3人=9工日;
六、管理费用:公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。 现对以上事项提出索赔。 索赔单位负责人(签字):
日 期: 年 月 日
工程索赔意向通知书于 年 月 日收到 项目监理机构签收人:
日 期: 年 月 日
本表由于承包单位填表,一式四份,经项目监理机构签收后,索赔与被索赔单位各一份,项目监理机构收存二份。
- 法律依据
- 《合同法》
- 第一百一十二条规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其它损失的,应当赔偿损失。
- 第一百一十三条对违约责任的规定是:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益”。
- 第一百二十二条规定“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任”。
- 第二百八十三条规定:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失;”
- 第二百八十四条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。
报告编号:NO.20231222*****
【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告
*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
-
事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
-
索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复。
-
建筑工程索赔规定:一、建筑工程索赔规定:《合同法》有关工程工期可能引起索赔的规定1、《合同法》第二百七十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。
-
1、索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复等等。
刘丽律师
2019.08.13
452人看过
-
它是承包商向业主索赔的正式书面材料,也是业主审议承包商索赔请求的主要依据,它包括索赔信、索赔报告、附件三部分。它是承包商向业主索赔的正式书面材料,也是业主审议承包商索赔请求的主要依据,它包括索赔信、索赔报告、附件三部分。
-
疫情是属于不可抗力因素,因疫情造成建筑工程合同违约的,不承担违约责任,不能要求赔偿。根据规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
-
建筑工程项目索赔的程序:1、索赔的提出; 2、索赔资料的准备;3、索赔文件的提交;4、索赔文件的审核;5、发包人的审查;6、协商。如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
-
1、协商解决。比如对方平时的信用良好,仅仅是一时资金周转不灵,要求延迟付款或者分期付款,并非恶意赖帐的,就可以考虑通过协商的方式解决,不一定要通过法律手段。2、协商不成的,在应付工程款之日起三年内到法院起诉。
-
建筑工程一切险应如何索赔:1、在现场查勘后拿到揭示案情的佐证。2、收集书面资料。3、公估人在现场清点标的的数目和对损失情况的描述,都应该经参与现场查勘的保险人代表、公估人、被保险人代表签字确认。