精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 建筑工程水电承包合同如何书写

建筑工程水电承包合同如何书写

2023.12.19 工程建筑 1245人浏览举报
律师回答
在拟定合同条款时一定要是双方达成合意后才能写进合同中,在签订合同时也要审查清楚条款有无不妥之处,是否有漏洞存在,最好还是请律师审查一下更有保障。

水电承包合同范本

甲方:__________(发包方)

乙方:__________(承包方)

甲、乙双方在平等、

自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

一、工程概况

1、工程地点:__________

2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

二、关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

四、关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

五、工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据

4、工程结算方式:水路____米,电路____米

5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。

六、纠纷处理

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

七、全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

八、其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

九、附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

___年___月___日___年___月___日
法律依据
《中华人民共和国合同法》第十二条、第二百五十二条、第二百五十四条
报告编号:NO.20231219*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 建筑工程承包合同怎么写

    为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

    张保明律师 2019.01.08 1098人看过
  • 建筑工程钢筋承包合同怎么写

    建筑工程钢筋承包合同应写明:工程承包人(以下简称甲方),劳务承包人(以下简称乙方)的姓名等基本信息;承包形式:(劳务主体包工不包料);承包价格: 元/平方米;若建设单位强调使用自拌混凝土另加人工费;付款方法等。

    陈绍熙律师 2019.01.10 1311人看过
  • 建筑工程总承包合同怎么写

    为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

    陈绍熙律师 2019.01.08 1631人看过
  • 厂房建筑工程承包合同应该怎么写

    甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下建筑承包合同书样本。

    陈绍熙律师 2019.01.10 489人看过
  • 建筑工程承包合同格式是怎样的

    建筑工程承包合同的主要内容有:甲乙双方所指代的是谁,工程名称与地点,承包方式与要求,工程承包单价与内容,工程质量与安全,文明施工与奖罚,付款方式与工期,双方权利与义务,违约责任与其他。

    张保明律师 2019.01.02 1151人看过
  • 建筑工程承包合同书怎么写

    为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

    陈绍熙律师 2019.01.08 2199人看过
  • 建筑工程主体劳务承包合同怎么写

    建筑工程主体劳务承包合同,甲乙双方的基本信息,工程名称与地点,承包方式与要求,工程承包单价与内容,工程质量与安全,文明施工与奖罚,付款方式与工期:双方权力与义务,违约责任与其他。双方代表签字。

    张保明律师 2019.01.02 1334人看过
  • 建筑工程泥工承包合同包工怎么写

    建筑工程泥工承包合同包工:甲方:(以下简称甲方),乙方:(以下简称乙方)工程承包方式:工程内容,承诺工程结算及付款方式,工程质量验收工期要求、安全事项,其他事项,保修责任,违约责任。

    陈绍熙律师 2019.01.11 1900人看过
  • 如何认定建筑工程承包合同的效力

    建筑工程内部承包合同有没有效,主要看内部承包的承包方是否具有建筑工程承包的资质,不具有资质的合同无效。司法解释规定,建设工程施工合同具有下列情形的,应当认定无效:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的等。

    平蓥律师 2020.08.04 1011人看过

张保明

河北英洛智永律师事务所

张保明律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 27998

    精选解答
  • 26624126

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 建筑工程水电承包合同如何书写
    华律网小编现实生活中,各种社会活动都需要拟定合同,保障双方当事人的合法权益。故而各种承包合同都需要签订合同,双方达成一致的条款才能写进合同中,合同签订后就发生法律效力。如
  • 水电承包合同都由哪些条款构成
    因为水电工程是整个装修工程中的预算大头,因此不少业主会单独将这个项目承包出去,这并没有什么问题,但是要注意的是,一定要签订好相应的承包合同,否则出现问题很难划责,下面就为大家介绍一下最新的水电承包合同范本,一起来了解一下吧。第一条:工程概况
  • 水电工程承包合同范文怎么写
    在我们平时的生活和工作中进行商业活动时,各种承包合同都需要签订合同,双方达成一致的条款才能写进合同中,合同签订后就具有了法律效力。如果此后双方发生纠纷,合同就是法院用来判决的依据,所以签订合同时一定要认真仔细阅读合同条款。下面华律网小编为大
  • 建筑工程承包合同模板
    在建筑工程方面,很多时候都是由发包方交给承包方施工,这个时候就需要签订一个建筑工程承包合同,那么建筑工程承包合同模板是怎样的呢?今天华律网小编就针对这个问题搜集整理了以下资料为您答疑解惑,希望可以帮到你。建筑工程承包合同模板合同编号:合同签
  • 建筑工程承包合同怎么写
    建筑工程承包合同一般是由发包方与承包方签订的,建筑工程承包合同约定工程在施工过程中的问题,如施工期限、施工质量、发包方与承包方责任等,建筑工程承包合同有很多,那么建筑工程承包合同怎么写?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。一、建筑工程
  • 建筑工程水电施工承包合同范本
    关于建筑工程水电施工承包合同范本的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 水电承包合同范文  甲方:  乙方:  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:  一承包方法:  1承包形式:单包,即包工不包料。  2工作量:工程上的水电安装临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。  3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。  二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。  三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。  四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽
  • 建筑工程劳务承包合同范本标准版
    关于建筑工程劳务承包合同范本标准版的问题,华律网律师从法律角度分析如下:   发包人:承包人:   第一条承包范围:承包人承揽榆林榆神清洁能源有限公司综合楼及办公楼施工图内(含设计及现场变更项目)所有水暖电安装劳务及施工现场临水临电维护。   第二条技术标准、质量要求:符合图纸设计要求和施工规范要求及建筑工程施工合同要求。   第三条发包人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:承包人书面向承揽人提供施工技术交底,及其它要求,双方签字为准。 第四条发包人提供所有施工用材料,提供住宿(不含伙食),施工用工器具由承包人提供。   第五条工作成果检验标准、方法和期限:执行图纸设计要求和施工规范要求、在建筑工程施工合同规定期限内由承包人提交验收报告、发包人组织相关人员验收。   第六条结算方式及期限:发包人与承包人双方共同商定,按施工图建筑面积,每平方米元(人民币)。   第七条付款方法:单位工程主体工程验收完成后发包方付给承包方承包总价的20%,工程竣工后付承包总价的70%,工程验收合格后付承包总价的95%,留5%质保金自工程交付使用起一年后无质量问题付给承包人。   第八条违约责任: 1、按施工合同有关条款协商解决 2、若有一方违约,由违约方赔偿对方工程总价10%违约金 3、承包人在施工过程中必须执行发包方的工期及质量要求
  • 水电承包合同范本标准版
    关于水电承包合同范本标准版的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 水电承包合同范文  甲方:  乙方:  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:  一承包方法:  1承包形式:单包,即包工不包料。  2工作量:工程上的水电安装临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。  3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。  二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。  三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。  四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽
  • 村委水电承包合同范本
    关于村委水电承包合同范本的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 水电承包合同范文  甲方:  乙方:  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:  一承包方法:  1承包形式:单包,即包工不包料。  2工作量:工程上的水电安装临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。  3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。  二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。  三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。  四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽
  • 房屋水电承包合同范本
    关于房屋水电承包合同范本的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 水电承包合同范文  甲方:  乙方:  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:  一承包方法:  1承包形式:单包,即包工不包料。  2工作量:工程上的水电安装临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。  3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。  二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。  三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。  四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复