精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 综合 > 工期索赔成立的条件是什么

工期索赔成立的条件是什么

2022.12.01 综合 3473人浏览举报
解析
工期索赔成立的条件:
1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;
2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。
法律依据
《民法典》第八百零二条
《民法典》第八百零四条
报告编号:NO.20221201*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

李键键

河北厚正律师事务所

李键键律师,专职律师擅长综合

  • 18979

    精选解答
  • 123129792

    阅读量
咨询律师
  • 怎么申请索赔工期
    法律咨询:工程停工如何申请索赔工期工程开工后,由于业主方没有做好征地工作的问题,导致工程处于停工一个月,我该如何申请索赔工期,工程工期只有4个月律师回答:征地结束时间您可以收集,可以向建设方申请工期顺延一个月。相关法律知识:《中华人民共和国
  • 拖延工期如何索赔
    建筑施工单位是会有工期,必须要在规定的工期里面完成好相关的就建造,要是有延误工期的情况,可能会给开发商等造成损失,因此可以按照施工合同要求对方索赔。那么,拖延工期如何索赔?看看华律网小编收集的资料。根据合同要求索赔。拖延工期索赔费用包括一、
  • 拖延工期如何索赔
    工程施工的话是有一定的施工期限的,双方要按照合同协议履行,但是很多时候出现拖延工期的情况,违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。关于这个问题,下面就由华律网小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。
  • 工期延长如何索赔
    当工程因不可抗拒的因素造成延误时,我们都可以索赔工期。工期延长如何索赔?如果有相关的法律知识不了解的,不知道怎么做的时候,以下就是华律网小编整理的相关内容,听听华律网小编给出的具体意见。
  • 什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么
    建设施工中工期索赔有时是不可避免的难题。为了,合法权益不受损失,建设施工的承包人和业主双方都需要对工期索赔有所了解。那么,什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么?下面,华律网小编整理搜集了一些资料,希望有所帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复