精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 工程中途停工如何索赔

工程中途停工如何索赔

2023.12.19 工程建筑 4087人浏览举报
律师回答
1、工程中途停工,如果是由于发包方的原因导致的,依据法律规定,主张赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2、工程中途停工,如果由于承包方的原因,承包人和施工人应当承担违约责任。
民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
法律依据
《民法典》第八百零三条
《民法典》第八百零四条
《民法典》第八百零一条
报告编号:NO.20231219*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 工程停工如何索赔

    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

    朱玉龙律师 2020.10.21 2166人看过
  • 工程一直停工如何索赔

    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。

    朱玉龙律师 2020.10.21 1602人看过
  • 项目停工工程款如何索赔

    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。根据法律规定,当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

    张保明律师 2020.07.15 1662人看过
  • 项目停工工程款怎样索赔

    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任。合同没有约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。

    张福昊律师 2022.02.28 1151人看过
  • 因发包人造成工程停工如何索赔

    因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。

    朱玉龙律师 2020.10.21 1522人看过
  • 因不可抗力导致工程停工怎么索赔?

    不可抗力索赔的方式是协商或诉讼等。因不可抗力导致工程停工的索赔:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

    张福昊律师 2022.02.17 5043人看过
  • 建筑工程停工承包人怎么索赔

    建筑工程停工的,承包方可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

    朱玉龙律师 2020.10.23 1105人看过
  • 建筑工程停工索赔的处理原则是什么

    按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。

    张保明律师 2019.01.11 1332人看过
  • 施工分包中途退场,工程中途被退场如何清算

    施工分包中途退场的,工程款一般按照其完成的工程量进行清算;除双方对已完成的工程量达成一致外,施工企业将来主张工程款时,必须证明已经自己已经完成的工程量。此外,双方对已完各专业工程量应当进行核定计算并进行确认。

    张保明律师 2023.02.25 1200人看过

李娜

天津益清律师事务所

李娜律师,专职律师擅长知识产权

  • 38

    精选解答
  • 347839

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 工程中途退场怎样索赔
    我们知道工程的实施是要经过一定的过程的,一般双方有签订合同,但是很多时候工程实施到一半的时候突然中途退场了,这种情况应当先协商,协商不成去法院起诉。下面就由华律网小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。
  • 工程中途退场怎样索赔
    我们知道,在施工过程中经常会有一些问题的发生,经常会发生工程中途退场的情况,发生这样的情况的是可以要求赔偿的,一般索赔都会比较麻烦的,那么应该怎样合理正确地索赔呢?接下来由华律网小编来为大家解答,希望对大家能有所帮助。
  • 建筑工程停工索赔范本怎么写
    要是建筑工程停工了开发商可以依法索赔,因为停工会对工程进度造成影响,那建筑工程停工索赔范本?接下来由华律网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识,欢迎大家阅读!
  • 工程停工多久可以进行索赔
    发包人将工程发包给承包人后,要与承包人签订承包合同,承包合同要确定工程的期限。而工程在施工的过程中,有可能因种种原因造成停工的,工程停工多长时间可以进行索赔?华律网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。
  • 工程停工多久可以提出索赔
    工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都可以要求赔偿。那么工程停工多长时间可以提出索赔?华律网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复