精选解答
精选解答
报告编号：NO.20231222*****
【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告工程索赔过了诉讼时效，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。我国法律规定，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。
能。工程索赔过了期限还可以索赔。因为人民法院不得主动适用诉讼时效规定，所以工程索赔过了诉讼时效的，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。
应当在28天内索赔（费用、工期）。发包人未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按一定程序以书面形式向发包方索赔。
工伤职工与用人单位就赔偿的争议属于劳动争议，申请仲裁的时效为一年，从知道或者应当知道权利被侵害之日起算。工伤职工对社会保险机构工伤保险待遇有异议，可已通过行政复议或者行政诉讼救济，申请行政复议的时限为60日，向人民法院提起诉讼的时限为半年。
工程索赔的条件：（1）合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。（2）增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
根据相关法律规定，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
工程索赔程序为首先由发包人发出索赔意向通知，向工程师递交索赔报告；然后由工程师审核索赔报告并与承包人协商补偿；如果承包人接受最终索赔处理，达成协议；协商不成的，可以起诉处理。
工程索赔的资料有：建筑公司工商登记资料；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；招标文件、中标通知书；工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告。
快速咨询在线专业律师
3分钟快速回复
郭世斌律师
张福昊律师
王汉杰律师
张保明律师
