精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 工程合同索赔管理的程序和条件是什么

工程合同索赔管理的程序和条件是什么

2023.12.25 工程建筑 1084人浏览举报
律师回答
合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失,包括不可抗力延误的工期。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条
报告编号:NO.20231225*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 工程索赔程序是什么

    工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为,那么工程索赔程序:索赔事件发生后28天内等等。

    张保明律师 2019.08.09 462人看过
  • 工程索赔的处理程序是什么

    1.索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知;2.发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

    李赢律师 2020.04.14 369人看过
  • 工程索赔的处理的程序是什么

    工程索赔程序是:索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

    王广东律师 2020.05.15 504人看过
  • 工程索赔的条件是什么

    1.构成施工项目索赔条件的事件发生;2.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失;3.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

    王广东律师 2020.04.14 565人看过
  • 2024工程索赔程序

    (1)索赔事件发生后14日内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的14日内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

    刘丽律师 2019.08.14 60人看过
  • 如何规定工程索赔程序

    1、承包人提出索赔申请:索赔事件发生28天内,承包人向工程师发出索赔意向通知。合同实施过程中,凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内,承包人必须以正式函件通知工程师,声明对此事项要求索赔,同时仍须遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时,工程师有权拒绝承包人的索赔要求。2、索赔通知时间:发出索赔意向通知后28天内,承包人向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;正式提出索赔申请后,承包人应抓紧准备索赔的证据资料,包括事件的原因,对其权益影响的证据资料、索赔的依据,以及其他计算出的该事件影响所要求的索赔额和申请展延工期天数,并在索赔申请发出的28天内报出。3、工程师审核承包人的索赔申请。4、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。5、工程师与承包人谈判。6、发包人审批工程师的索赔处理证明。

    张保明律师 2023.06.07 165人看过
  • 工程索赔的程序怎么进行

    承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;工程师审核承包人的索赔申请。

    顾双浩律师 2022.06.27 695人看过
  • 工程索赔程序是怎样的

    (1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

    张保明律师 2019.08.13 1185人看过
  • 建筑工程项目索赔程序是什么

    1、先要看当事人选择解决争议的方式;2、若是选择起诉,根据规定,起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。

    李赢律师 2020.04.24 1317人看过

顾小东

江苏德本律师事务所

顾小东律师,专职律师擅长工程建筑

  • 60

    精选解答
  • 146527

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 2024工程合同索赔管理的程序和条件
    实现生活中工程合同索赔是在工程施工过程或工程合同履行过程中经常发生的,且涉及到工程合同索赔管理需具备一定的条件,其程序也有一定的规定。那么,工程合同索赔管理的程序和条件分别是什么?下面由华律网小编为大家进行相应的解答,以供大家参考学习,希望以下回答对您有所帮助。
  • 工程索赔的管理
    华律网小编索赔的管理 1、由于索赔引起费用或工期增加,故往往为上级主管单位复查对象,为真实、准确反映索赔情况,施工单位应建立、健全工程索赔台帐或档案。 2、索赔台帐应反映
  • 工程索赔怎么管理
    工程索赔如何管理合同索赔的管理,应重点做好事前控制和事中的管理。1、事前控制的目的是进行工程风险预测,并采取相应的防范措施和对策,尽量减少或控制由于自己的原因而对建设工程合同的另一方或第三方所造成的权利的侵害和造成损失后果的程度。①熟悉和理
  • 建设工程违约索赔及管理程序
    华律网小编建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,包括勘察、设计、施工合同。勘察、设计、施工单位一方为承包人,建设单位一方为发包人。建设工程合同是承发包双
  • 如何加强工程索赔管理
    【建筑工程】加强工程索赔管理在现代工程中,承包方的索赔要求通常为:工期的延长和费用的补偿。工程索赔是工程承包中经常发生的正常现象。对施工合同双方而言,工程索赔是维护双方合法利益的权利。它同合同条件中的合同责任一样,构成严密的合同制约关系。工
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复